06/2018-12069(1) 

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ Резолютивная часть

Дело № А20-345/2018

г. Нальчик

26 марта 2018 года

Арбитражный суд Кабардино-Балкарской Республики  в составе: судьи Ф.М.Тишковой,  

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Ю.А.Дерико, 

рассмотрев в судебном заседании дело по иску государственного казённого учреждения  Кабардино-Балкарской Республики "Управление капитального строительства" (ОГРН  

<

***> ИНН 

<

***>). Г. Нальчик  

к обществу с ограниченной ответственностью "Медскан" (ОГРН 

<

***> ИНН  

<

***>), г. Новосибирск  

о взыскании 3 709 598 рублей 81 копейка пени, 

в отсутствие извещенных надлежащим образом лиц, участвующих в деле,  

 Руководствуясь статьями 49, 110, 167-171,176 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, суд   

Р Е Ш И Л :

Заявление государственного казённого учреждения Кабардино-Балкарской  Республики "Управление капитального строительства" об уменьшении исковых требований  и взыскании неустойки в размере 3 502 114рублей 70 копеек принять к рассмотрению  

 Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Медскан" (ОГРН 

<

***>  ИНН 

<

***>) в пользу государственного казенного учреждения Кабардино-Балкарской  Республики "Управление капитального строительства" (ОГРН 

<

***> ИНН  

<

***>) неустойку в размере 3 502 114рублей 70 копеек.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Медскан" (ОГРН 

<

***>  ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере  40511рублей.  

Решение может быть обжаловано в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд  в месячный срок со дня его принятия (изготовления в полном объеме) через Арбитражный  суд Кабардино-Балкарской Республики.  

Судья Ф.М. Тишкова