АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

ул.Ново-Песочная, д.40, г.Казань, Республика Татарстан, 420107 E-mail: info@tatarstan.arbitr.ru http://www.tatarstan.arbitr.ru тел. (843) 294-60-00 Именем Российской Федерации 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А65-32999/2023

г. Казань

02 сентября 2024 года

Арбитражный суд Республики Татарстан в составе председательствующего судьи  Ивановой И.В.,  

 при составлении протокола судебного заседания помощником судьи Шарафеевой  А.А.,  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску Государственного казенного  учреждения Республики Крым "Инвестиционно-строительное управление Республики Крым",  г. Симферополь, (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) к Ассоциации "Объединение  строительных организаций Татарстана", г. Казань, (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) о  взыскании суммы неустойки за просрочку исполнения обязательств по предоставлению  обеспечения исполнения государственного контракта в размере 6 221 122 руб. 96 коп., суммы  неустойки за ненадлежащее исполнение обязательств в размере 100 000 руб. в порядке  привлечения к субсидиарной ответственности по обязательствам ООО "СтройКомТех" по  государственному контракту № 077/38 от 09.06.2018,  

при участии третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно  предмета спора, ООО «СтройКомТех», г. Казань (ИНН 

<

***>), конкурсного  управляющего ООО «СтройКомТех» ФИО1,  

руководствуясь статьями 110, 167 – 169, 176 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации,  

РЕШИЛ:

Иск удовлетворить. 

Взыскать с Ассоциации "Объединение строительных организаций Татарстана", г.  Казань, (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу Государственного казенного  учреждения Республики Крым "Инвестиционно-строительное управление Республики Крым",  г. Симферополь, (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в порядке привлечения к  субсидиарной ответственности 6 221 122 руб. 96 коп. неустойки, 100 000 руб. неустойки  (штрафа) по государственному контракту № 077/38 от 09.06.2018г.  

Взыскать с Ассоциации "Объединение строительных организаций Татарстана", г.  Казань, (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в доход бюджета 54 606руб.  государственной пошлины.  

Решение может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в  месячный срок.  

Судья И.В. Иванова