﻿445/2021-122803(2) 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КУРСКОЙ ОБЛАСТИ г. Курск, ул. К. Маркса, д. 25 http://www.kursk.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

Резолютивная часть решения

Дело № А35-5625/2020

22 ноября 2021 года

г. Курск

 

Арбитражный суд Курской области в составе судьи Арцыбашевой Т.Ю., при  ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания  

Стрельниковой К.В., рассмотрев после объявленного 17.11.2021 перерыва в открытом  судебном заседании дело по исковому заявлению  

общества с ограниченной ответственностью «Полыцентр» к акционерному обществу «Конти-Рус» 

о взыскании задолженности в сумме 437726,65 руб. за работы, выполненные по  договору подряда № 0921/7/19 от 10.07.2019, расходов по уплате государственной  пошлины (с учетом принятого уточнения)  

и по встречному исковому заявлению акционерного общества «Конти-Рус» к обществу с ограниченной ответственностью «Полыцентр» 

о взыскании договорной неустойки в размере 1031788,71 руб. по договору подряда   № 0921/7/19 от 10.07.2019 (с учетом уточнения).  

В судебном заседании приняли участие представители:  

от истца (по первоначальному иску): Селютин П.Л. по доверенности от 31.12.2020  сроком действия до 31.12.2021, предъявлен диплом о высшем юридическом образовании,  паспорт (до и после перерыва), Меликян В.А. по доверенности от 14.02.2020, был  предъявлен паспорт (после перерыва),  

от ответчика (по первоначальному иску): Берлов К.Д. по доверенности от  18.10.2021, предъявлен диплом о высшем юридическом образовании, паспорт,  

Кобцев О.О. доверенность от 07.09.2021, предъявлен диплом о высшем образовании,  паспорт.  

Руководствуясь статьями 4, 17, 27-28, 49, 110, 156, 167-171, 176-177, 180  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

В удовлетворении уточненных исковых требований общества с  ограниченной ответственностью «Полыцентр» отказать полностью.  

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Полыцентр» из  федерального бюджета государственную пошлину в сумме 234 руб., уплаченную по чеку-ордеру от 07.07.2020 (операция № 4913).  

Встречные исковые требования акционерного общества «Конти-Рус»  удовлетворить частично.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Полыцентр» в пользу  акционерного общества «Конти-Рус» неустойку по договору подряда № 0921/7/19 от  10.07.2019 в общем размере 229935,74 руб., из которой: 79714,60 руб. - за некачественное  выполнение работ, 150221,14 руб. - за нарушение сроков выполнения работ за общий  период с 02.08.2019 по 09.01.2020, а также расходы, понесенные по уплате  государственной пошлины, в размере 5196 руб.  

В удовлетворении остальной части встречных исковых требований акционерного  общества «Конти-Рус» отказать.  

Взыскать с акционерного общества «Конти-Рус» в доход федерального бюджета  государственную пошлину в сумме 17954 руб.  

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Курской области в  течение месяца после его принятия в апелляционную инстанцию в Девятнадцатый  арбитражный апелляционный суд, в срок, не превышающий двух месяцев со дня  вступления решения в законную силу – в кассационную инстанцию в Арбитражный суд  Центрального округа при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного  суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в  восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

Судья Т.Ю. Арцыбашева