АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А76-35418/2024

04 февраля 2025 года

г. Челябинск

 

Арбитражный суд Челябинской области в составе судьи Бушуева В.В. при ведении протокола секретарем судебного заседания Посиным А.В. рассмотрел в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью Инвестиционно-строительной компании «Империя», ИНН 7448168993, к публичному акционерному обществу «Челябинский металлургический комбинат», ИНН 7450001007, о взыскании неустойки в сумме 523 537 руб. 28 коп.  

Руководствуясь ст. 110, 167, 168, ч. 2 ст. 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

исковые требования удовлетворить. 

Взыскать с публичного акционерного общества «Челябинский металлургический комбинат», в пользу общества с ограниченной ответственностью Инвестиционно-строительной компании «Империя» неустойку в размере 523 537 руб. 28 коп., а также возмещение судебных расходов по уплате государственной пошлины в сумме 31 177 руб.  

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью Инвестиционно-строительной компании «Империя» из федерального бюджета 65 380 руб. государственной пошлины, излишне уплаченной по платежному поручению № 1529 от 16.09.2024 на общую сумму 96 557 руб.  

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме) путем подачи жалобы через Арбитражный суд Челябинской области.  

Судья В.В. Бушуев