Арбитражный суд Краснодарского края Именем Российской Федерации 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А32-31263/2018

г. Краснодар

07 ноября 2018г.

Арбитражный суд Краснодарского края в составе судьи Кондратова К.Н., при  ведении протокола судебного заседания помощником судьи Новошитской К.А.,  рассмотрев в судебном заседании исковое заявление Муниципального казенного  учреждение муниципального образования город Краснодар «Единая служба заказчика», г.  Краснодар (ИНН 2309071138, ОГРН 1022301433065) к Непубличному акционерному  обществу «Дорожно-строительное управление № 1» г. Краснодар (ИНН 2312122368, ОГРН  1052307229479) о взыскании неустойки по муниципальному контракту в размере 2 766  006 руб. 99 коп.  

Руководствуясь ст. ст. 167-171 АПК РФ, 

РЕШИЛ:

Ходатайство ответчика о применении ст. 333 ГК РФ отклонить.  

Взыскать с НАО «Дорожно-строительное управление № 1» г. Краснодар (ИНН  2312122368, ОГРН 1052307229479) в пользу Муниципального казенного учреждения  муниципального образования г. Краснодар «Единая служба заказчика», г. Краснодар  (ИНН 2309071138, ОГРН 1022301433065) сумму неустойки в размере 8 583,64 руб. за  период 20.10.2017г. по 25.10.2017г.  

В удовлетворении остальной части заявленных требований отказать. 

Взыскать с НАО «Дорожно-строительное управление № 1» г. Краснодар (ИНН  2312122368, ОГРН 1052307229479) в доход федерального бюджета государственную  пошлину в размере 114, 17 руб.  

Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного  срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи  апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в  законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной  инстанции.  

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Пятнадцатый  арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия решения, а также в  кассационном порядке в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в течение двух  месяцев с даты вступления решения по делу в законную силу через суд, вынесший  решение.  

Судья К.Н. Кондратов