Арбитражный суд Краснодарского края

350063, 

<

...>;

(861) 293-80-07; http://www.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

 

Решение

арбитражного суда первой инстанции

г. Краснодар Дело № А32-51592/2025

Резолютивная часть решения объявлена 27.02.2026 г.

Полный текст решения изготовлен 03.03.2026 г.

Арбитражный суд Краснодарского края в составе судьи Амбелиди В. А., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Черновой Н. С., рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению

ООО "Спецпромстрой" (Общество с ограниченной ответственностью "Спецпромстрой" 390046, Рязанская область, г.о. город Рязань, 

<

...>, помещ. 407/1, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 25.01.2017, ИНН: 

<

***>, КПП: 623401001);

к ООО "РН-Туапсинский НПЗ" (Общество с ограниченной ответственностью "РН- Туапсинский Нефтеперерабатывающий завод " 352800, 

<

...>, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 16.11.2005, ИНН: 

<

***>, КПП: 236501001);

о взыскании задолженности в размере 30 480 434,80 руб., неустойки в размере 3 029 511,10 руб. за период с 23.07.2024 г. по 07.11.2025 г., пеню, начисленную на сумму долга в размере 30 480 434,80 руб. в размере 0,1%, за период с 08.11.2025 г. и до момента фактической уплаты указанной суммы и расходов по оплате государственной пошлины в размере 484 682 руб. (общая сумма 33 509 945,90 руб.) (с учетом уточнений);

при участии в заседании:

от истца: ФИО1- доверенность от 22.07.2025 г.

от ответчика: ФИО2- доверенность от 11.12.2025 г.,

аудиозапись ведется,

установил:

ООО "СПЕЦПРОМСТРОЙ" обратилось в Арбитражный суд Краснодарского края с исковым заявлением к ООО "РН-ТУАПСИНСКИЙ НПЗ" с требованиями о взыскании

задолженности в размере 30 480 434,80 руб., неустойки в размере 3 029 511,10 руб. за период с 23.07.2024 г. по 07.11.2025 г., пеню, начисленную на сумму долга в размере 30 480 434,80 руб. в размере 0,1%, за период с 08.11.2025 г. и до момента фактической уплаты указанной суммы и расходов по оплате государственной пошлины в размере 484 682 руб. (общая сумма 33 509 945,90 руб.) (с учетом уточнений).

Представитель истца заявил ходатайство об уточнении требований. Ходатайство судом рассмотрено и удовлетворено.

Ответчиком заявлено ходатайство об отложении судебного заседания.

Ходатайство рассмотрено и оставлено без рассмотрения, так как оснований не имеется.

В судебном заседании 26.02.2026 г. объявлен перерыв до 27.02.2026 г. 09-00. Судебное заседание продолжено в отсутствии сторон - участники арбитражного процесса явку в судебное заседание после перерыва не обеспечили, протоколирование с использованием средств аудиозаписи после перерыва не ведется.

Исследовав представленные в материалы дела доказательства, суд установил

следующие обстоятельства, касающиеся существа спора.

Из материалов дела следует, что 19 февраля 2024 г. между Обществом с ограниченной ответственностью «РН-Туапсинский НПЗ» (далее - Заказчик) и Обществом с ограниченной ответственностью «СПЕЦПРОМСТРОЙ» (далее - Подрядчик) был заключен договор подряда N 05-24/24КР на выполнение работ по капитальному ремонту объектов (далее - Договор) на территории ООО «РН-Туапсинский НПЗ».

Обязательства по Договору Подрядчиком исполнены, результаты работ переданы

Заказчику своевременно и в полном объеме, что подтверждает: Акт о приемки выполненных работ № 1 от 22.04.2024 г. Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 26.04.2024 г.

Акт о приемки выполненных работ № 1 от 26.04.2024 г. Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 2 от 06.05.2024 г.

Акт о приемки выполненных работ № 2 от 06.05.2024 г. Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 28.05.2024 г.

Акт о приемки выполненных работ № 1 от 28.05.2024 г. Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 10.06.2024 г.

Акт о приемки выполненных работ № 1 от 10.06.2024 г. Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 25.06.2024 г.

Акт о приемки выполненных работ № 1 от 25.06.2024 г Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 2 от 05.07.2024 г.

Акт о приемки выполненных работ № 2 от 05.07.204 г. Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 3 от 25.07.2024 г.

Акт о приемки выполненных работ № 3 от 25.07.204 г. Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 4 от 30.07.2024 г.

Акт о приемки выполненных работ № 4 от 30.07.204 г. Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 01.08.2024 г.

Акт о приемки выполненных работ № 1 от 01.08.204 г.

Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 12.08.2024 г. Акт о приемки выполненных работ № 1 от 12.08.204 г.

Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 2 от 19.08.2024 г. Акт о приемки выполненных работ № 2 от 19.08.204 г.

Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 3 от 23.08.2024 г. Акт о приемки выполненных работ № 3 от 23.08.204 г

Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 26.08.2024 г. Акт о приемки выполненных работ № 1 от 26.08.2024 г.

Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 25.09.2024 г. Акт о приемки выполненных работ № 1 от 25.09.2024 г.

Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 10.10.2024 г. Акт о приемки выполненных работ № 1 от 10.10.2024 г.

Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 5 от 11.10.2024 г. Акт о приемки выполненных работ № 5 от 11.10.2024 г.

Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 4 от 11.10.2024 г. Акт о приемки выполненных работ № 4 от 11.10.2024 г.

Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 16.10.2024 г. Акт о приемки выполненных работ № 1 от 16.10.2024 г.

Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 17.10.2024 г. Акт о приемки выполненных работ № 1 от 17.10.2024 г.

Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 5 от 21.10.2024 г. Акт о приемки выполненных работ № 5 от 21.10.2024 г.

Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 6 от 07.11.2024 г. Акт о приемки выполненных работ № 6 от 07.11.2024 г.

Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 02.12.2024 г. Акт о приемки выполненных работ № 1 от 02.12.2024 г.

Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 02.12.2024 г. Акт о приемки выполненных работ № 1 от 02.12.2024 г.

Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 7 от 10.12.2024 г. Акт о приемки выполненных работ № 7 от 10.12.2024 г.

Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 7 от 15.12.2024 г. Акт о приемки выполненных работ № 7 от 15.12.2024 г.

Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 20.01.2025 г. Акт о приемки выполненных работ № 1 от 20.01.2025 г.

Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 22.01.2025 г. Акт о приемки выполненных работ № 1 от 22.01.2025 г.

Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 22.01.2025 г. Акт о приемки выполненных работ № 1 от 22.01.2025 г.

Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 23.01.2025 г. Акт о приемки выполненных работ № 1 от 23.01.2025 г.

Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 8 от 03.02.2025 г. Акт о приемки выполненных работ № 8 от 03.02.2025 г.

Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 14.01.2025 г. Акт о приемки выполненных работ № 1 от 04.02.2025 г.

Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 04.02.2025 г.

Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 2 от 10.02.2025 г. Акт о приемки выполненных работ № 2 от 10.02.2025 г. на 4 стр.

Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 9 от 17.02.2025 г. Акт о приемки выполненных работ № 9 от 17.02.2025 г.

Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 18.02.2025 г. Акт о приемки выполненных работ № 1 от 18.02.2025 г.

Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 24.02.2025 г. Акт о приемки выполненных работ № 1 от 24.02.2025 г.

Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 27.02.2025 г. Акт о приемки выполненных работ № 1 от 27.02.2025 г.

Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 2 от 01.03.2025 г. Акт о приемки выполненных работ № 2 от 01.03.2025 г.

Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 2 от 01.03.2025 г. Акт о приемки выполненных работ № 2 от 25.02.2025 г.

Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 05.03.2025 г. Акт о приемки выполненных работ № 1 от 05.02.2025 г. .

Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 10.03.2025 г. Акт о приемки выполненных работ № 1 от 10.03.2025 г.

Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 2 от 12.03.2025 г. Акт о приемки выполненных работ № 1 от 12.03.2025 г

Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 2 от 12.03.2025 г. Акт о приемки выполненных работ № 2 от 12.03.2025 г.

Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 2 от 20.03.2025 г. Акт о приемки выполненных работ № 2 от 20.03.2025 г.

Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 20.03.2025 г. Акт о приемки выполненных работ № 1 от 20.03.2025 г.

Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 2 от 28.03.2025 г. Акт о приемки выполненных работ № 1 от 28.03.2025 г.

Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 10.04.2025 г. Акт о приемки выполненных работ № 1 от 10.04.2025 г.

Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 10.04.2025 г. Акт о приемки выполненных работ № 1 от 10.04.2025 г.

Акт о приемки выполненных работ № 1 от 16.04.2025 г.

Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 10.04.2025 г. Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 3 от 22.04.2025 г. Акт о приемки выполненных работ № 3 от 22.04.2025 г.

Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 22.04.2025 г. Акт о приемки выполненных работ № 1 от 22.04.2025 г.

Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 30.04.2025 г. Акт о приемки выполненных работ № 3 от 30.04.2025 г.

Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 3 от 05.05.2025 г. Акт о приемки выполненных работ № 3 от 05.05.2025 г.

Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 3 от 05.05.2025 г. Акт о приемки выполненных работ № 3 от 05.05.2025 г.

На сумму 105 941 350,06 руб. – в 2024 году и 30 781 610,21 руб. в 2025 году.

Выполненные работы Подрядчиком по Договору оплачены частично, согласно:

Платежное поручение № 278056 от 20.06.2024 г. Платежное поручение № 735040 от 18.04.2024 г. Платежное поручение № 1616 от 25.09.2024 г.

Платежное поручение № 278056 от 20.06.2024 г. Платежное поручение № 75370 от 11.11.2024 г.

Платежное поручение № 132793 от 12.11.2024 г. Платежное поручение № 219556 от 30.01.2025 г. Платежное поручение № 233204 от 30.09.2024 г. Платежное поручение № 248109 от 08.08.2024 г. Платежное поручение № 254425 от 11.09.2024 г. Платежное поручение № 258872 от 27.08.2024 г. Платежное поручение № 260667 от 09.01.2025 г. Платежное поручение № 264115 от 03.03.2025 г. Платежное поручение № 268927 от 22.10.2024 г. Платежное поручение № 330495 от 18.11.2024 г. Платежное поручение № 422410 от 25.07.2024 г. Платежное поручение № 559695 от 10.02.2025 г. Платежное поручение № 559841 от 14.01.2025 г. Платежное поручение № 632941 от 22.11.2024 г. Платежное поручение № 682447 от 25.11.2024 г. Платежное поручение № 688478 от 17.03.2024 г. Платежное поручение № 719830 от 09.10.2024 г. Платежное поручение № 735040 от 18.04.2024 г. Платежное поручение № 738547 от 01.11.2024 г. Платежное поручение № 746641 от 18.03.2025 г. Платежное поручение № 790286 от 02.11.2024 г. Платежное поручение № 794267 от 02.11.2024 г. Платежное поручение № 816961 от 11.10.2024 г. Платежное поручение № 853979 от 21.01.2025 г. Платежное поручение № 906668 от 24.12.2024 г. Платежное поручение № 924179 от 05.08.2024 г. Платежное поручение № 934550 от 24.12.2024 г. Платежное поручение № 278056 от 20.06.2024 г. Сумма оплаты 101 818 282,24 руб. в 2024 году и 4 424,23 руб. в 2025 году.

В соответствии с п. 2.3. Договора, оплата выполненных работ производится Заказчиком на расчетный счет Подрядчика в срок не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней с момента предоставления Подрядчиком счет-фактуры, по факту приемки работ сторонами, подписания акта приемки выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

Претензий по качеству и срокам выполнения работ от Заказчика не поступало.

05.06.2024 г. ООО «СПЕЦПРОМСТРОЙ» заключило Генеральный договор № ГДФ-113/2024 с ООО «Совкомбанк Факторинг», 07.06.2024 г. подписано трёхстороннее Уведомление об уступке ООО «Совкомбанк Факторинг» денежных требований, утвержденное ООО «РН-Туапсинский НПЗ», согласно, которому устанавливается льготный

период по оплате, равный 30 дней, соответственно срок оплаты по Договору подряда N 05-24/24КР от 19.02.2024 г., должен составлять не более 90 календарных дней с момента приемки работ. С 21.03.2025 г. стороны расторгли Генеральный договор № ГДФ-113/2024 с ООО «Совкомбанк Факторинг», 07.06.2024 г., путем подписания Уведомления.

Ответ на досудебную претензию, направленную 17.07.2025 г., согласно п. 11.1 Договора, Заказчиком не предоставлен.

Первоначально истец заявил требование о взыскании основного долга в размере 24 273 625,86 (Двадцать четыре миллиона двести семьдесят три тысячи шестьсот двадцать пять) рублей 86 коп.

28.10.2025, то есть после подачи иска, стороны провели окончательную сверку, согласно которой сумма основного долга по договору подряда составила на день подачи иска 30 480 434,80 (Тридцать миллионов четыреста восемьдесят тысяч четыреста тридцать четыре) руб. 80 коп.

Данное обстоятельство послужило основанием для обращения с иском в суд.

Оценив представленные в материалы дела доказательства в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд пришел к следующим выводам.

Согласно части 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов в порядке, установленном настоящим Кодексом.

Статья 8 Гражданского кодекса Российской Федерации устанавливает, что гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности.

По смыслу положений статьи 12 Гражданского кодекса Российской Федерации выбор способа защиты права должен осуществляться с учетом характера спорного правоотношения и регулирующих его норм материального права и не может осуществляться заявителем произвольно.

Перечень способов защиты гражданских прав, предусмотренный данной статьей, не является исчерпывающим, поскольку допускается возможность использования и других способов при условии, что это предусмотрено законом.

Эффективная судебная защита нарушенных прав может быть обеспечена своевременным заявлением возражений или встречного иска.

Арбитражный суд, рассматривающий дело о взыскании по договору, оценивает обстоятельства, свидетельствующие о заключенности и действительности договора независимо от того, заявлены ли возражения или встречный иск.

В силу пунктов 1, 4 статьи 421 Гражданского кодекса Российской Федерации граждане и юридические лица свободны в заключении договора, условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами. Принцип свободы договора предполагает добросовестность действий его сторон, разумность и справедливость его условий, в частности, их соответствие действительному экономическому смыслу заключаемого соглашения.

Свобода договора предполагает, что стороны действуют по отношению друг к другу на началах равенства и автономии воли и определяют условия договора самостоятельно в своих интересах, при этом не означает, что стороны при заключении договора могут действовать и осуществлять права по своему усмотрению без учета прав других лиц (своих контрагентов), а также ограничений, установленных Кодексом и другими законами.

Норма, определяющая права и обязанности сторон договора, толкуется судом исходя из ее существа и целей законодательного регулирования, то есть суд принимает во внимание не только буквальное значение содержащихся в ней слов и выражений, но и те цели, которые преследовал законодатель, устанавливая данное правило (пункт 1 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 14 марта 2014 № 16 «О свободе договора и ее пределах»)

Заключенный между сторонами договор по своей правовой природе является договором подряда.

В соответствии с ч. 1 ст. 702 ГК РФ, по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется по заданию другой стороны (заказчика) выполнить определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.

В договоре подряда указываются цена подлежащей выполнению работы или способы ее определения (ст. 709 ГК РФ).

Согласно положениям ст. 711 ГК РФ, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

Обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований – в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями (ст. 309 ГК РФ).

В силу статьи 310 Гражданского кодекса Российской Федерации односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Согласно части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Относимым является то доказательство, которое имеет значение для рассматриваемого дела (статья 67 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). Допустимость доказательств определена в статье 68 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации: Обстоятельства дела, которые согласно закону должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами.

Доказательство признается арбитражным судом достоверным, если в результате его проверки и исследования выясняется, что содержащиеся в нем сведения получены из доброкачественного источника и не противоречат сведениям, содержащимся в других доказательствах по делу (часть 3 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). То есть достоверность - это качество доказательства,

характеризующее точность, правильность отражения обстоятельств, входящих в предмет

доказывания.

Достаточность доказательств – это качество совокупности имеющихся доказательств,

необходимых для разрешения дела. Доказательства, имеющиеся в деле, признаются

арбитражным судом достаточными, если содержащиеся в них сведения позволяют с

достоверностью установить наличие или отсутствие обстоятельств, положенных в основание

требований и возражений сторон.

Арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению,

основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании

имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость,

достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную

связь доказательств в их совокупности (статья 71 АПК РФ).

В соответствии с частью 1 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса

Российской Федерации судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе

состязательности.

Суд считает, что истец представил в материалы дела все доказательства,

обосновывающие и подтверждающие требования последнего.

Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или

несовершения ими процессуальных действий (часть 2 статьи 9 АПК РФ).

Истцом в обоснование исковых требований представлены следующие доказательства:

1. Претензия от 16.07.2025 N б/н. на 2 стр.

2. Почтовая квитанция о направлении претензии от 17.07.2025.на 1 стр.

3. Акт сверки за 2024 год на 1 стр.

4. Акт сверки за 2025 год на 1 стр.

5. Акт сверки на 30.04.2025 г.

6. Акт сверки на 31.03.2025 г.

7. Договор подряда N 05-24/24КР на 38 стр.

8. Уведомление ООО «Совкомбанк Факторинг» о прекращении финансирования на 1

стр.

9. Уведомление ООО «Совкомбанк Факторинг» об уступке денежных требований на

2 стр.

10. Генеральный Договор № ГДФ-113//2024 на 16 стр.

11. Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 22.04.2024 г. на 1 стр. 12. Акт о приемки выполненных работ № 1 от 22.04.2024 г. на 8 стр.

13. Счет-фактура № 81 от 22.04.2024 г. на 1 стр.

14. Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 26.04.2024 г. на 1 стр. 15. Акт о приемки выполненных работ № 1 от 26.04.2024 г. на 3 стр.

16. Счет-фактура № 263 от 26.04.2024 г. на 1 стр.

17. Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 2 от 06.05.2024 г. на 1 стр. 18. Акт о приемки выполненных работ № 2 от 06.05.2024 г. на 6 стр.

19. Счет-фактура № 252 от 06.05.2024 г. на 1 стр.

20. Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 28.05.2024 г. на 1 стр. 21. Акт о приемки выполненных работ № 1 от 28.05.2024 г. на 8 стр.

22. Счет-фактура № 256 от 28.05.2024 г. на 1 стр.

23. Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 10.06.2024 г. на 1 стр. 24. Акт о приемки выполненных работ № 1 от 10.06.2024 г. на 16 стр.

25. Счет-фактура № 272 от 10.06.2024 г. на 1 стр.

26. Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 25.06.2024 г. на 1 стр. 27. Акт о приемки выполненных работ № 1 от 25.06.2024 г. на 26 стр.

28. Счет-фактура № 289 от 25.06.2024 г. на 1 стр.

29. Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 2 от 05.07.2024 г. на 1 стр. 30. Акт о приемки выполненных работ № 2 от 05.07.204 г. на 5 стр.

31. Счет-фактура № 298 от 05.07.2024 г. на 1 стр.

32. Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 3 от 25.07.2024 г. на 1 стр. 33. Акт о приемки выполненных работ № 3 от 25.07.204 г. на 27 стр.

34. Счет-фактура № 304 от 25.07.2024 г. на 1 стр.

35. Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 4 от 30.07.2024 г. на 1 стр. 36. Акт о приемки выполненных работ № 4 от 30.07.204 г. на 7 стр.

37. Счет-фактура № 312 от 30.07.2024 г. на 1 стр.

38. Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 01.08.2024 г. на 1 стр. 39. Акт о приемки выполненных работ № 1 от 01.08.204 г. на 3 стр.

40. Счет-фактура № 365 от 01.08.2024 г. на 1 стр.

41. Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 12.08.2024 г. на 1 стр. 42. Акт о приемки выполненных работ № 1 от 12.08.204 г. на 8 стр.

43. Счет-фактура № 368 от 12.08.2024 г. на 1 стр.

44. Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 2 от 19.08.2024 г. на 1 стр. 45. Акт о приемки выполненных работ № 2 от 19.08.204 г. на 74 стр.

46. Счет-фактура № 371 от 19.08.2024 г. на 1 стр.

47. Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 3 от 23.08.2024 г. на 1 стр. 48. Акт о приемки выполненных работ № 3 от 23.08.204 г. на 53 стр.

49. Счет-фактура № 373 от 23.08.2024 г. на 1 стр.

50. Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 26.08.2024 г. на 1 стр. 51. Акт о приемки выполненных работ № 1 от 26.08.2024 г. на 5 стр.

52. Счет-фактура № 479 от 26.08.2024 г. на 1 стр.

53. Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 25.09.2024 г. на 1 стр. 54. Акт о приемки выполненных работ № 1 от 25.09.2024 г. на 5 стр.

55. Счет-фактура № 911 от 25.09.2024 г. на 1 стр.

56. Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 10.10.2024 г. на 1 стр. 57. Акт о приемки выполненных работ № 1 от 10.10.2024 г. на 6 стр.

58. Счет-фактура № 932 от 10.10.2024 г. на 1 стр.

59. Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 5 от 11.10.2024 г. на 1 стр. 60. Акт о приемки выполненных работ № 5 от 11.10.2024 г. на 4 стр.

61. Счет-фактура № 929 от 11.10.2024 г. на 1 стр.

62. Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 4 от 11.10.2024 г. на 1 стр. 63. Акт о приемки выполненных работ № 4 от 11.10.2024 г. на 12 стр.

64. Счет-фактура № 972 от 11.10.2024 г. на 1 стр.

65. Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 16.10.2024 г. на 1 стр. 66. Акт о приемки выполненных работ № 1 от 16.10.2024 г. на 5 стр.

67. Счет-фактура № 930 от 16.10.2024 г. на 1 стр.

68. Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 17.10.2024 г. на 1 стр. 69. Акт о приемки выполненных работ № 1 от 17.10.2024 г. на 9 стр.

70. Счет-фактура № 944 от 17.10.2024 г. на 1 стр.

71. Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 5 от 21.10.2024 г. на 1 стр. 72. Акт о приемки выполненных работ № 5 от 21.10.2024 г. на 15 стр.

73. Счет-фактура № 973 от 21.10.2024 г. на 1 стр.

74. Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 6 от 07.11.2024 г. на 1 стр. 75. Акт о приемки выполненных работ № 6 от 07.11.2024 г. на 14 стр.

76. Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 02.12.2024 г. на 1 стр. 77. Акт о приемки выполненных работ № 1 от 02.12.2024 г. на 5 стр.

78. Счет-фактура № 1510 от 02.12.2024 г. на 1 стр.

79. Счет-фактура № 1543 от 02.12.2024 г. на 1 стр.

80. Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 02.12.2024 г. на 1 стр. 81. Акт о приемки выполненных работ № 1 от 02.12.2024 г. на 3 стр.

82. Счет-фактура № 1544 от 02.12.2024 г. на 1 стр.

83. Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 7 от 10.12.2024 г. на 1 стр. 84. Акт о приемки выполненных работ № 7 от 10.12.2024 г. на 8 стр.

85. Счет-фактура № 1633 от 10.12.2024 г. на 1 стр.

86. Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 7 от 15.12.2024 г. на 1 стр. 87. Акт о приемки выполненных работ № 7 от 15.12.2024 г. на 3 стр.

88. Счет-фактура № 1635 от 15.12.2024 г. на 1 стр.

89. Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 20.01.2025 г. на 1 стр. 90. Счет-фактура № 7 от 20.01.2025 г. на 1 стр.

91. Акт о приемки выполненных работ № 1 от 20.01.2025 г. на 5 стр.

92. Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 22.01.2025 г. на 1 стр. 93. Счет-фактура № 3 от 22.01.2025 г. на 1 стр.

94. Акт о приемки выполненных работ № 1 от 22.01.2025 г. на 3 стр.

95. Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 22.01.2025 г. на 1 стр. 96. Счет-фактура № 4 от 22.01.2025 г. на 1 стр.

97. Акт о приемки выполненных работ № 1 от 22.01.2025 г. на 4 стр.

98. Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 23.01.2025 г. на 1 стр. 99. Счет-фактура № 5 от 23.01.2025 г. на 1 стр.

100. Акт о приемки выполненных работ № 1 от 23.01.2025 г. на 6 стр.

101. Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 8 от 03.02.2025 г. на 1 стр. 102. Счет-фактура № 18 от 03.02.2025 г. на 1 стр.

103. Акт о приемки выполненных работ № 8 от 03.02.2025 г. на 4 стр.

104. Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 14.01.2025 г. на 1 стр. 105. Акт о приемки выполненных работ № 1 от 04.02.2025 г. на 7 стр.

106. Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 04.02.2025 г. на 1 стр. 107. Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 2 от 10.02.2025 г. на 1 стр. 108. Акт о приемки выполненных работ № 2 от 10.02.2025 г. на 4 стр.

109. Счет-фактура № 27 от 10.02.2025 г. на 1 стр.

110. Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 9 от 17.02.2025 г. на 1 стр. 111. Счет-фактура № 25 от 17.02.2025 г. на 1 стр.

112. Акт о приемки выполненных работ № 9 от 17.02.2025 г. на 5 стр.

113. Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 18.02.2025 г. на 1 стр. 114. Акт о приемки выполненных работ № 1 от 18.02.2025 г. на 3 стр.

115. Счет-фактура № 30 от 18.02.2025 г. на 1 стр.

116. Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 24.02.2025 г. на 1 стр. 117. Акт о приемки выполненных работ № 1 от 24.02.2025 г. на 5 стр.

118. Счет-фактура № 31 от 24.02.2025 г. на 1 стр.

119. Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 27.02.2025 г. на 1 стр. 120. Акт о приемки выполненных работ № 1 от 27.02.2025 г. на 5 стр.

121. Счет-фактура № 47 от 27.02.2025 г. на 1 стр.

122. Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 2 от 01.03.2025 г. на 1 стр. 123. Акт о приемки выполненных работ № 2 от 01.03.2025 г. на 2 стр.

124. Счет-фактура № 98 от 01.03.2025 г. на 1 стр.

125. Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 2 от 01.03.2025 г. на 1 стр. 126. Акт о приемки выполненных работ № 2 от 25.02.2025 г. на 2 стр.

127. Счет-фактура № 99 от 01.03.2025 г. на 1 стр.

128. Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 05.03.2025 г. на 1 стр. 129. Акт о приемки выполненных работ № 1 от 05.02.2025 г. на 11 стр.

130. Счет-фактура № 100 от 05.03.2025 г. на 1 стр.

131. Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 10.03.2025 г. на 1 стр.

132. Акт о приемки выполненных работ № 1 от 10.03.2025 г. на 28 стр.

133. Счет-фактура № 117 от 10.03.2025 г. на 1 стр.

134. Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 2 от 12.03.2025 г. на 1 стр. 135. Акт о приемки выполненных работ № 1 от 12.03.2025 г. на 4 стр.

136. Счет-фактура № 48 от 12.03.2025 г. на 1 стр.

137. Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 2 от 12.03.2025 г. на 1 стр. 138. Акт о приемки выполненных работ № 2 от 12.03.2025 г. на 3 стр.

139. Счет-фактура № 101 от 12.03.2025 г. на 1 стр.

140. Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 2 от 20.03.2025 г. на 1 стр. 141. Акт о приемки выполненных работ № 2 от 20.03.2025 г. на 4 стр.

142. Счет-фактура № 105 от 20.03.2025 г. на 1 стр.

143. Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 20.03.2025 г. на 1 стр. 144. Акт о приемки выполненных работ № 1 от 20.03.2025 г. на 5 стр.

145. Счет-фактура № 106 от 20.03.2025 г. на 1 стр.

146. Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 2 от 28.03.2025 г. на 1 стр. 147. Акт о приемки выполненных работ № 1 от 28.03.2025 г. на 2 стр.

148. Счет-фактура № 107 от 28.03.2025 г. на 1 стр.

149. Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 10.04.2025 г. на 1 стр. 150. Акт о приемки выполненных работ № 1 от 10.04.2025 г. на 3 стр.

151. Счет-фактура № 123 от 10.04.2025 г. на 1 стр.

152. Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 10.04.2025 г. на 1 стр. 153. Акт о приемки выполненных работ № 1 от 10.04.2025 г. на 4 стр.

154. Счет-фактура № 124 от 10.04.2025 г. на 1 стр.

155. Акт о приемки выполненных работ № 1 от 16.04.2025 г. на 2 стр. 156. Счет-фактура № 125 от 16.04.2025 г. на 1 стр.

157. Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 10.04.2025 г. на 1 стр. 158. Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 3 от 22.04.2025 г. на 1 стр. 159. Акт о приемки выполненных работ № 3 от 22.04.2025 г. на 2 стр.

160. Счет-фактура № 150 от 22.04.2025 г. на 1 стр.

161. Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 22.04.2025 г. на 1 стр. 162. Счет-фактура № 151 от 22.04.2025 г. на 1 стр.

163. Акт о приемки выполненных работ № 1 от 22.04.2025 г. на 3 стр.

164. Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 30.04.2025 г. на 1 стр. 165. Акт о приемки выполненных работ № 3 от 30.04.2025 г. на 3 стр.

166. Счет-фактура № 152 от 30.04.2025 г. на 1 стр.

167. Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 3 от 05.05.2025 г. на 1 стр. 168. Акт о приемки выполненных работ № 3 от 05.05.2025 г. на 10 стр.

169. Счет-фактура № 196 от 05.05.2025 г. на 1 стр.

170. Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 3 от 05.05.2025 г. на 1 стр. 171. Акт о приемки выполненных работ № 3 от 05.05.2025 г. на 3 стр.

172. Платежное поручение № 278056 от 20.06.2024 г.

173. Платежное поручение № 735040 от 18.04.2024 г.

174. Платежное поручение № 1616 от 25.09.2024 г.

175. Платежное поручение № 278056 от 20.06.2024 г.

176. Платежное поручение № 75370 от 11.11.2024 г.

177. Платежное поручение № 132793 от 12.11.2024 г.

178. Платежное поручение № 219556 от 30.01.2025 г.

179. Платежное поручение № 233204 от 30.09.2024 г.

180. Платежное поручение № 248109 от 08.08.2024 г.

181. Платежное поручение № 254425 от 11.09.2024 г.

182. Платежное поручение № 258872 от 27.08.2024 г.

183. Платежное поручение № 260667 от 09.01.2025 г.

184. Платежное поручение № 264115 от 03.03.2025 г. 185. Платежное поручение № 268927 от 22.10.2024 г. 186. Платежное поручение № 330495 от 18.11.2024 г. 187. Платежное поручение № 422410 от 25.07.2024 г. 188. Платежное поручение № 559695 от 10.02.2025 г. 189. Платежное поручение № 559841 от 14.01.2025 г. 190. Платежное поручение № 632941 от 22.11.2024 г. 191. Платежное поручение № 682447 от 25.11.2024 г. 192. Платежное поручение № 688478 от 17.03.2024 г. 193. Платежное поручение № 719830 от 09.10.2024 г. 194. Платежное поручение № 735040 от 18.04.2024 г. 195. Платежное поручение № 738547 от 01.11.2024 г. 196. Платежное поручение № 746641 от 18.03.2025 г. 197. Платежное поручение № 790286 от 02.11.2024 г. 198. Платежное поручение № 794267 от 02.11.2024 г. 199. Платежное поручение № 816961 от 11.10.2024 г. 200. Платежное поручение № 853979 от 21.01.2025 г. 201. Платежное поручение № 906668 от 24.12.2024 г. 202. Платежное поручение № 924179 от 05.08.2024 г. 203. Платежное поручение № 934550 от 24.12.2024 г. 204. Платежное поручение № 278056 от 20.06.2024 г

Суд считает, что истец представил в материалы дела все доказательства, обосновывающие и подтверждающие требования последнего.

Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий (часть 2 статьи 9 АПК РФ).

Таким образом, исковые требования о взыскании 30 480 434,80 руб. задолженности правомерны, обоснованы и подлежат удовлетворению.

Также истцом заявлено о взыскании неустойки в размере 1 500 000 руб. за период с 23.07.2024 г. по 07.11.2025 г., пеню, начисленную на сумму долга в размере 30 480 434,80 руб. в размере 0,1%, за период с 08.11.2025 г. и до момента фактической уплаты указанной суммы.

На основании п. 8.3. Договора в случае нарушения Заказчиком сроков оплаты, Заказчик обязуется уплатить неустойку из расчета 0,1 % от неоплаченной суммы договора за каждый день просрочки, но не более 10 % от неоплаченной суммы.

Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков (ст. 330 ГК РФ).

В силу статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

Взыскание неустойки как способ защиты гражданских прав, прямо предусмотренный статьей 12 Гражданского кодекса Российской Федерации, по своей сути является реализацией одной из мер ответственности за нарушение обязательства.

В соответствии с пунктом 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

Как следует из разъяснений, данных в Постановлении Пленума ВАС РФ от 22.12.2011 № 81 «О некоторых вопросах применения статьи 333 ГК РФ», при обращении в суд с требованием о взыскании неустойки кредитор должен доказать неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства должником, которое согласно закону или соглашению сторон влечет возникновение обязанности должника уплатить кредитору соответствующую денежную сумму в качестве неустойки (пункт 1 статьи 330 ГК РФ). Соразмерность неустойки последствиям нарушения обязательства предполагается.

Исходя из принципа осуществления гражданских прав своей волей и в своем интересе (статья 1 ГК РФ) неустойка может быть снижена судом на основании статьи 333 Кодекса только при наличии соответствующего заявления со стороны ответчика.

При этом ответчик должен представить доказательства явной несоразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства, в частности, что возможный размер убытков кредитора, которые могли возникнуть вследствие нарушения обязательства, значительно ниже начисленной неустойки. Кредитор для опровержения такого заявления вправе представить доводы, подтверждающие соразмерность неустойки последствиям нарушения обязательства.

Ответчиком при рассмотрении дела заявлено о снижении размера заявленной истцом неустойки.

Согласно статье 333 Гражданского кодекса Российской Федерации, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе ее уменьшить.

Как разъяснил Пленум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в пунктах 1 и 3 своего Постановления N 81 от 22.12.2011, неустойка может быть снижена судом на основании статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации только при наличии соответствующего заявления со стороны ответчика. При этом ответчик должен представить доказательства явной несоразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства. Указанное заявление ответчика о явной несоразмерности неустойки последствиям нарушения обязательств может быть сделано им исключительно при рассмотрении судом дела по правилам суда первой инстанции.

Таким образом, снижение неустойки судом возможно только в случае заявления соответствующего ходатайства ответчиком при рассмотрении дела по правилам суда первой инстанции и только в случае явной несоразмерности неустойки последствиям нарушения права.

Явная несоразмерность неустойки должна быть очевидной.

Ответчик должен представить доказательства явной несоразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства, в частности, что возможный размер убытков кредитора, которые могли возникнуть вследствие нарушения обязательства, значительно ниже начисленной неустойки. Кредитор для опровержения такого заявления вправе представить доводы, подтверждающие соразмерность неустойки последствиям нарушения обязательства.

Поскольку в силу пункта 1 статьи 330 ГК РФ по требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков, он может в опровержение заявления ответчика о снижении неустойки представить доказательства, свидетельствующие о том, какие последствия имеют подобные нарушения обязательства для кредитора, действующего в гражданском обороте разумно и осмотрительно при сравнимых обстоятельствах, в том числе основанные на средних показателях по рынку (изменение процентных ставок по кредитам или рыночных цен на определенные виды товаров в соответствующий период, колебания валютных курсов и т.д.).

При рассмотрении вопроса о необходимости снижения неустойки по заявлению ответчика на основании статьи 333 ГК РФ следует исходить из того, что неисполнение или ненадлежащее исполнение должником денежного обязательства позволяет ему неправомерно пользоваться чужими денежными средствами. Поскольку никто не вправе извлекать преимущества из своего незаконного поведения, условия такого пользования не могут быть более выгодными для должника, чем условия пользования денежными средствами, получаемыми участниками оборота правомерно (например, по кредитным договорам). Разрешая вопрос о соразмерности неустойки последствиям нарушения денежного обязательства и с этой целью определяя величину, достаточную для компенсации потерь кредитора, возможно исходить из двукратной учетной ставки (ставок) Банка России, существовавшей в период такого нарушения. Вместе с тем, для обоснования иной величины неустойки, соразмерной последствиям нарушения обязательства, каждая из сторон вправе представить доказательства того, что средний размер платы по краткосрочным кредитам на пополнение оборотных средств, выдаваемым кредитными организациями субъектам предпринимательской деятельности в месте нахождения должника в период нарушения обязательства, выше или ниже двукратной учетной ставки Банка России, существовавшей в тот же период (пункт 2 постановления Пленума ВАС РФ от 22.12.2011 N 81 "О некоторых вопросах применения статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации").

В силу пункта 2 статьи 1 Гражданского кодекса Российской Федерации субъекты гражданского права приобретают и осуществляют свои гражданские права своей волей и в своем интересе. Они свободны в установлении своих прав и обязанностей на основе договора и в определении любых не противоречащих законодательству условий договора.

В соответствии со статьей 421 Гражданского кодекса Российской Федерации граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами.

С учетом данной позиции изложенной в Пленуме, доводов ответчика в отзыве и доводов истца по исковому заявлению суд не усматривает оснований для снижения неустойки, так как ответчиком не исполнена обязанность по своевременной оплате долга.

Статья 310 Гражданского кодекса РФ устанавливает, что односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

0,1 % неустойки за каждый день не является чрезмерной.

Снижение данной неустойки означало бы поощрение судом ответчику в дальнейшем не оплачивать образовавшуюся задолженность.

Таким образом, ответчик, подписав с истцом договор, выразил свое согласие со всеми его условиями, в том числе, с предусмотренным размером неустойки.

При таких обстоятельствах, довод ответчика о несоразмерности неустойки, отклонен.

Период взыскания и расчет неустойки судом проверен и признан верным.

Таким образом, исковые требования о взыскании неустойки в размере 1 500 000 руб. за

период с 23.07.2024 г. по 07.11.2025 г., пеню, начисленную на сумму долга в размере

30 480 434,80 руб. в размере 0,1%, за период с 08.11.2025 г. и до момента фактической

уплаты указанной суммы, подлежат удовлетворению.

Расходы по оплате государственной пошлины, суд, в соответствии с правилами ст.110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, относит на ответчика, пропорционально удовлетворенным требованиям.

Судебные расходы по оплате госпошлины подлежат распределению по правилам статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В силу статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт пропорционально удовлетворенным требованиям.

В пункте 18 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11.07.2014 № 46 «О применении законодательства о государственной пошлине при рассмотрении дел в арбитражных судах» указано, что по смыслу норм статьи 110 АПК РФ вопрос о распределении судебных расходов по уплате государственной пошлины разрешается арбитражным судом по итогам рассмотрения дела, независимо от того, заявлено ли перед судом ходатайство о его разрешении.

Таким образом, с ответчика в доход федерального бюджета в возмещение расходов по уплате государственной пошлины подлежат взысканию 484 682 руб. и в доход федерального бюджета 60 122 руб. государственной пошлины.

Руководствуясь статьями 64-71, 110, 123, 156, 163, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

решил:

Ходатайство ответчика о применении ст. 333 ГК РФ – отклонить.

В удовлетворении ходатайства ответчика об отложении судебного заседания (устное от 26.02.2026 г.) отказать.

Ходатайство истца об уточнении требований (устное от 26.02.2026 г.) удовлетворить. Заявленными требованиями по делу считать:

о взыскании задолженности в размере 30 480 434,80 руб., неустойки в размере 1 500 000 руб. за период с 23.07.2024 г. по 07.11.2025 г., пеню, начисленную на сумму долга в размере 30 480 434,80 руб. в размере 0,1%, за период с 08.11.2025 г. и до момента фактической уплаты указанной суммы и расходов по оплате государственной пошлины в размере 484 682 руб. (общая сумма 31 980 434,80 руб.)

Взыскать с ООО "РН-Туапсинский НПЗ" в пользу ООО "Спецпромстрой" задолженность в размере 30 480 434,80 руб., неустойку в размере 1 500 000 руб. за период с

23.07.2024 г. по 07.11.2025 г., пеню, начисленную на сумму долга в размере 30 480 434,80 руб. в размере 0,1%, за период с 08.11.2025 г. и до момента фактической уплаты указанной суммы и расходы по оплате государственной пошлины в размере 484 682 руб.

Взыскать с ООО "РН-Туапсинский НПЗ" в доход федерального бюджета 60 122 руб. государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в месячный срок со дня его принятия (изготовления решения в полном объёме) в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд путём подачи апелляционной жалобы через Арбитражный суд Краснодарского края.

Судья В. А. Амбелиди