28/2017-118363(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А45-8036/2017

г. Новосибирск

28 июля 2017 года

Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи Суворовой  О.В., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи  Ефремовой О.С., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по  исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью  Строительная компания "БраНс" (ОГРН 

<

***>), г. Новосибирск  

к обществу с ограниченной ответственностью "СпортИгроСтрой-Н"  (ОГРН 

<

***>), г. Новосибирск  

о взыскании неустойки по договору субподряда № 01/10/1 от 01.10.2015  в размере 473 990 рублей 98 копеек, по договору подряда № 15 от 14.09.2016  в размере 39 260 рублей 66 копеек,  

при участии: 

от истца: ФИО1 (паспорт, доверенность № 40 от 15.08.2016);  от ответчика: ФИО2 (директор, паспорт, выписка из ЕГРЮЛ),  

руководствуясь статьями 110, 167, 168, 169, 170, 171, 176 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Исковые требования общества с ограниченной ответственностью  Строительная компания "БраНс" удовлетворить частично.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью  "СпортИгроСтрой-Н" (ОГРН 

<

***>) в пользу общества с  ограниченной ответственностью Строительная компания "БраНс" (ОГРН  

1065405136356) неустойку по договору субподряда № 01/10/1 от 01.10.2015 за  период с 21.11.2015 по 19.12.2016 в размере 722 850 рублей, по договору  подряда № 15 от 14.09.2016 за период с 21.10.2016 по 17.07.2017 в размере  29 298 рублей 71 копеек.  

В удовлетворении остальной части иска отказать. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью  "СпортИгроСтрой-Н" (ОГРН 

<

***>) в доход федерального бюджета  государственную пошлину в размере 15 989 рублей.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Строительная  компания "БраНс" (ОГРН 

<

***>) в доход федерального бюджета  государственную пошлину в размере 8 558 рублей.  

Решение, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в  Седьмой арбитражный апелляционный суд в течение месяца после его  принятия.  

Решение, вступившее в законную силу, может быть обжаловано в  Арбитражный суд Западно-Сибирского округа в срок, не превышающий двух  месяцев со дня его вступления в законную силу, при условии, если оно было  предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или  суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного  срока подачи апелляционной жалобы.  

Судья О.В. Суворова