Арбитражный суд Краснодарского края Именем Российской Федерации 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А32-7814/2018

г. Краснодар

09 августа 2018г.

Арбитражный суд Краснодарского края в составе судьи Кондратова К.Н., при  ведении протокола судебного заседания помощником судьи Новошитской К.А.,  рассмотрев в судебном заседании исковое заявление ООО «Протокол справедливости», г.  Краснодар (ИНН 2310186165, ОГРН 1152310005077) к ООО «Альфа строительная  компания», г. Краснодар (ИНН 2312214717, ОГРН 1142312004977) о взыскании  неустойки в размере 266 789 руб.  

Руководствуясь ст. ст. 167-171 АПК РФ, 

РЕШИЛ:

Ходатайство истца об уточнении исковых требований – удовлетворить. 

Взыскать с ООО «Альфа Строительная компания», г. Краснодар (ОГРН  1142312004977, ИНН 2312214717) в пользу ООО «Протокол справедливости», г.  Краснодар (ИНН 2310186165, ОГРН 1152310005077) неустойку в размере 130 078 руб.  

В удовлетворении остальной части заявленных требований – отказать. 

Взыскать с ООО «Альфа Строительная компания» в доход федерального бюджета 8  203 руб. государственной пошлины.  

Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного  срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи  апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в  законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной  инстанции.  

Судья К.Н. Кондратов