Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-129591/2018

01 ноября 2019 года

г.Санкт-Петербург

 

Резолютивная часть решения объявлена  09 октября 2019 года.

Полный текст решения изготовлен  01 ноября 2019 года.

 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Коросташова А.А.

 

при ведении протокола судебного заседания: ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МПК" (адрес:  Россия 192029, 

<

...>, ЛИТЕР В, ПОМЕЩЕНИЕ 3 (5Н), ОГРН:  

<

***>);

ответчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙКОНСТАНТА" (адрес:  Россия 197022, 

<

...>, лит В, пом 24, ОГРН:  

<

***>);

о взыскании,

 

при участии: 

- от истца: ФИО2 по доверенности от 05.04.2018,

- от ответчика: ФИО3 по доверенности от 07.10.2019, 

 

установил:

Общество с ограниченной ответственностью "МПК" (далее – ООО "МПК") обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с исковым заявлением, уточенным в порядке ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса РФ, к Обществу с ограниченной ответственностью "СТРОЙКОНСТАНТА" (далее – ООО "СТРОЙКОНСТАНТА") о взыскании 185 270 руб. 00 коп. долга в размере  гарантийного удержания, 71 712 руб. 34 коп. неустойки за период с 14.05.2017 по 12.04.2019. 

К производству принят встречный иск ООО "СТРОЙКОНСТАНТА" к ООО "МПК" о взыскании 1 844 757 руб. 10 коп. неустойки (с учетом принятого судом уточнения в порядке ст.49 Арбитражного процессуального кодекса РФ).

Определением от 07.06.2019 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен временный управляющий ООО "СТРОЙКОНСТАНТА" Наталкин Владимирович. 

 

 

Исследовав материалы дела, суд установил следующее.

Между Обществом с ограниченной ответственностью «МПК» (Подрядчик) и Обществом с ограниченной ответственностью «Стройконстанта» (Заказчик) 29.07.2016 заключен договор подряда № ВГ-1-1-16-07 (далее - Договор).

Согласно п. 1.1 Договора Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы:

п. 1.1.1 по разработке чертежей раздела «Конструкции металлические детализированные» (далее - «КМД») на металлоконструкцию «Ворота» на здание № 45;

п. 1.1.2 по изготовлению, поставке и монтажу металлоконструкций «Ограждение лестниц» на зданиях: 1,3,6,7,8,12,18;

по объекту: Базовый военный городок № КС-5 по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Виллозское сельское поселение», ст. Красное Село (далее - Объект) и сдать их результат работ и оплатить его.

Сроки выполнения отдельных этапов работ указаны в Графике производства работ (Приложение № 3 к договору). 

В соответствии с п. 1.2 договора объем и содержание работ указывается в Сметной документации, являющейся Приложением №1 к договору и составляет 550 ООО (пятьсот пятьдесят тысяч) рублей, в том числе НДС 18% - 83 898 руб. 31 коп., указанная сумма является твердой и изменению не подлежит.

Порядок оплаты по Договору определен в п. 2.4 Договора и предусматривает авансовый платеж на изготовление металлоконструкций в размере 177 435 (сто семьдесят семь тысяч четыреста тридцать пять) рублей, в том числе НДС 18% -                 27 066 руб. 37 коп.

Пунктом 2.4.2 договора установлено, что оплата выполненных этапов работ производиться Заказчиком только на расчетный счет Подрядчика, на основании актов сдачи-приемки этапа работ (акт оформляется по форме, согласно приложению № 4), подписанных сторонами в порядке, установленным Договором.

Выполненные работы оплачиваются Заказчиком за вычетом аванса пропорционально цены договора и стоимости предъявленных к оплате работ, а также с удержанием резерва в виде гарантийной суммы в размере 10% стоимости выполненных работ по этапу. Оплата производиться Заказчиком в течение 10 (десяти) банковских дней с момента получение счета Подрядчика, с приложением, подписанного сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по этапу и счета-фактуры на выполненные работы.

Согласно п. 2.4.3.1. Договора расчет за выполненные работы Заказчик производит в течение 10 (десяти) банковских дней с момента выполнения Подрядчиком всего объема работ и предоставления документов, подтверждающих факт такого выполнения согласно п. 6.9. Договора, а именно: акта приема-передачи полного комплекта рабочей и исполнительной документации, акта приема результата работ по договору (акт оформляется по форме согласно приложению № 5) или акта об устранении выявленных недостатков (если в акте приемки результата работ были установлены недостатки выполненных работ), счета, счета-фактуры на оплату выполненных работ.

В соответствии с п. 2.4.3.2 договора сумма гарантийного удержания в размере 10% от цены Договора, с учетом (включая) удержанных, в соответствии с п. 2.4.2 Договора сумм, выплачивается Заказчиком в течение 6 (шести) месяцев, исчисляемых с даты, подписания акта приемки результата работ по договору.

05.08.2016 сторонами заключено Дополнительное соглашение № 1 к договору, согласно которому Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить дополнительные работы по изготовлению, поставке и монтажу металлоконструкций «Ограждения лестниц» на здания №№ 1,3,6,7,8,12 «металлоконструкций аварийной лестницы» на здание № 18 по объекту Базовый военный городок № КС-5 по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Виллозское сельское поселение», ст. Красное Село. 

В соответствии с п. 3 Дополнительного соглашения, стоимость дополнительных работ определяется на основании сметы, являющейся

Приложением № 1 к Дополнительному соглашению определена стоимость работ в 1 342 800 руб., в том числе НДС 18% - 288 732 руб. 20 коп.

Сторонами не оспаривается, что подрядчик выполнил и сдал работы по договору и дополнительному соглашению к нему на общую сумму 1 852 700 руб. 00 коп., а заказчик принял и оплатил выполненные работы на сумму 1 667 430 руб. 00 коп. 

Работы на сумму 509 900 руб. 00 коп. сданы 14.10.2016, что подтверждается актом о приемке выполненных работ от 14.10.2016 № 1 по форме КС-2. 

Работ на сумму 1 342 800 руб. 00 коп. сданы 19.12.2016, что подтверждается актом о приемке выполненных работ от 19.12.2016 № 2 по форме КС-2. 

Задолженность ООО «Стройконстанта» перед ООО «МПК» составляет 185 270 руб. 00 коп., в том числе: по Дополнительному соглашению № 1 к договору № ВГ-1-1 -.1.6-07 от 29.07.2016 - 134 280 руб. 00 коп. и по договору - 50 990 руб. 00 коп.

Согласно п. 8.4 Договора в случае просрочки оплаты Заказчиком на срок более чем 10 (десять) рабочих дней, при условии подписания сторонами акта-приемки работ без замечаний, предоставления Подрядчиком комплекта исполнительной документации согласно п. 4.2.4. договора, Подрядчик имеет право взыскать с Заказчика неустойку в размере 0,1 % от неоплаченной суммы за каждый день просрочки исполнения обязательств.

Размер неустойки за период с 14.05.2017 по 12.04.2019, начисленной на сумму долга в 50 990 руб. 00 коп., составит 35 591 руб. 02 коп.

Размер неустойки за период с 17.07.2018 по 12.04.2019, начисленной на сумму долга в 134 280 руб., составит 36 121 руб. 32 коп.

Арбитражный суд признал исковые требования  ООО "МПК" обоснованными как по праву (ст.ст. 309, 310, 330, 711 Гражданского кодекса РФ), так и по размеру. 

            Встречные исковые требования суд признал подлежащими частичному удовлетворению исходя из следующего.

            Пунктом 8.1 договора предусмотрено, что при нарушение сроков сдачи работ по этапу – 0.1% от стоимости работ по незаконченному/несвоевременно законченному этапу за каждый день просрочки; при нарушение сроков сдачи всех работ по этапу – 0.1 % от общей стоимости работ за каждый день просрочки.

            Работы выполнены подрядчиком на сумму 509 900 руб., что подтверждается актом о приемке выполненных работ № 1 от 14.10.2016.

            Таким образом, срок выполнения работ по договору нарушен на 47 дней (с 29.08.2016 по 14.10.2016), что не оспаривается ООО "МПК".

            Неустойка, начисленная на стоимость работ в 550 000 руб. 00 коп.,  за указанный период за нарушением сроков сдачи работ по этапу 1 договора составит 25 850 руб. 00 коп. и подлежит взысканию с ООО "МПК".

            Неустойка, начисленная на стоимость невыполненных работ в 40 100 руб. 00 коп., за период с 14.10.2016 по 28.03.2019 составит 35 889 руб. 50 коп. и подлежит взысканию с ООО "МПК".

            Правомерность начисления неустойки за нарушение срока окончания всех работ на объекте за период с 29.08.2016 по 28.03.2019 исходя из общей стоимости работ в 1 892 800 руб. 00 коп. суд признал в соответствии с требованиями ст. 65 АПК РФ не доказанным. 

            При таких обстоятельствах встречный иск в данной части не может быть удовлетворен. 

            Поскольку ответчик находится в стадии банкротства (конкурсное производство), оснований для осуществления зачёта удовлетворенных требований сторон не имеется. 

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области  

 

решил:

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Стройконстанта" в пользу Общества с ограниченной ответственностью "МПК" 185 270 руб. 00 коп. долга, 71 712 руб. 34 коп. неустойки, 8 140 руб. 00 коп. судебных расходов по уплате государственной пошлины.

Возвратить Обществу с ограниченной ответственностью "МПК" из федерального бюджета 626 руб. 00 коп. государственной пошлины.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "МПК" в пользу Общества с ограниченной ответственностью "Стройконстанта" 61 739 руб. 50 коп. неустойки, 1 052 руб. 00 коп. судебных расходов по уплате государственной пошлины.

В остальной части встречного иска отказать.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия.

 

Судья                                                                            Коросташов А.А.