83_34714768 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 

115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 

http://www.msk.arbitr.ru 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 (в порядке ст. 176 АПК РФ) Именем Российской Федерации

Дело № А40-228026/2022-83-1240

г. Москва

9 февраля 2023 г.

Арбитражный суд в составе: председательствующего судьи Сорокина В.П. (шифр  судьи 83-1240), при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного  заседания Елпаевой Е.В. рассматривая в открытом судебном заседании дело по иску  ООО "Строитель" (ИНН 7743549178) к ООО "Ворес Плюс" (ИНН 7701756334) о  взыскании неосновательного обогащения по договору № А-09/02/17-П от 09.02.2017 в  размере 7 359 391 руб. 62 коп., неустойки за период с 16.02.2017 по 04.04.2022 в  размере 68 957 499 руб. 48 коп., процентов по статье 395 ГК РФ за период с 05.04.2022  по 17.10.2022 в размере 420 594 руб. 27 коп., с последующим начислением,  

Третье лицо: Перлин В.Г. 

при участии: от истца – не явился, извещен. от ответчика – Щербакова Е.В. на основании доверенности от 08.12.2022 от гр. Перлина В.Г. – Закиров И.Р. на основании доверенности от 17.11.2022 

РЕШИЛ:

Взыскать с ООО "Ворес Плюс" (ИНН 7701756334) в пользу ООО "Строитель"  (ИНН 7743549178) денежные средства в размере 7 359 391 руб. 62 коп., неустойку в  размере 33 963 592 руб. 33 коп., проценты за пользование чужими денежными  средствами в размере 24 195 руб. 26 коп., проценты за пользование чужими денежными  средствами согласно ст. 395 ГК РФ, начисляемые на денежные средства (7 359 391,62  руб.) с 18.10.2022 по дату фактической оплаты денежных средств.  

Взыскать с ООО "Ворес Плюс" (ИНН 7701756334) в доход федерального  бюджета РФ госпошлину в размере 107 763 руб.  

Взыскать с ООО "Строитель" (ИНН 7743549178) в доход федерального бюджета  РФ госпошлину в размере 92 237 руб.  

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в  Девятый арбитражный апелляционный суд.  

Судья: В.П. Сорокин