354/2017-211841(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 410002, г. Саратов, ул. Бабушкин взвоз, д. 1; тел/ факс: (8452) 98-39-39; http://www.saratov.arbitr.ru; e-mail: info@saratov.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А57-7814/2017

город Саратов

23 ноября 2017 года

Руководствуясь статьями 167-170, 177, 181 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации,  

Р Е Ш И Л:

Отказать в удовлетворении искового заявления Комитета по градостроительной  политике, архитектуре и капитальному строительству администрации муниципального  образования "Город Саратов" (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>), город Саратов к  обществу с ограниченной ответственностью Компания "Кронверк" (ОГРН 

<

***> ИНН  

<

***>), город Саратов о взыскании пени за просрочку ввода объекта в эксплуатацию в  размере 2 201 445 рублей 57 копеек, о взыскании пени за просрочку передачи объекта долевого  строительства в размере 1 881 682 рубля 53 копейки.  

Решение арбитражного суда может быть обжаловано в апелляционную или  кассационную инстанции в порядке, предусмотренном главами 34, 35 раздела VI Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации. Соответствующая жалоба подается через  принявший решение в первой инстанции арбитражный суд.  

Направить копии решения арбитражного суда лицам, участвующим в деле, в  соответствии с требованиями статьи 177 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации.  

Судья Поляков С.В.