5_22633876 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 

115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17  

http://www.msk.arbitr.ru 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

РЕШЕНИЕ (в порядке ст. 176 АПК РФ)

Дело № А40-318360/18-5-1939

г. Москва

26 июня 2019 года

Арбитражный суд города Москвы в составе судьи Киселевой Е.Н.  

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1  рассмотрев в судебном заседании дело  

по иску: Акционерного общества «Электропривод» (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>, дата регистрации: 03.10.2002, адрес: 610006, 

<

...>)  

к ответчику: Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания  «Строй Групп» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, дата регистрации: 23.04.2007,  адрес: 141410, 

<

...>)  

о взыскании 4 258 056 руб. 93 коп. 

по встречному иску Общества с ограниченной ответственностью Строительная  компания «Строй Групп» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, дата регистрации:  23.04.2007, адрес: 141410, 

<

...>)  

к ответчику: Акционерное общество «Электропривод» (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>, дата регистрации: 03.10.2002, адрес: 610006, 

<

...>)  

о взыскании 814 348,60 руб. неустойки в заседании приняли участие: от истца: ФИО2, по дов. № 14-О-Д/07 от 09.01.2019; от ответчика: ФИО3, по дов. № 78 от 20.03.2019. 

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить частично. 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью Строительная  компания «Строй Групп» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу  Акционерного общества «Электропривод» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  долг 3 928 096 (три миллиона девятьсот двадцать восемь тысяч девяносто шесть) руб.  80 коп., а также 40 747 (сорок тысяч семьсот сорок семь) руб. 00 коп. расходов по  оплате госпошлины.  

В остальной части иска отказать. 

Встречные исковые требования удовлетворить частично.  

Взыскать с Акционерного общества «Электропривод» (ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью Строительная  компания «Строй Групп» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) неустойку 785 619  (семьсот восемьдесят пять тысяч шестьсот девятнадцать) руб. 36 коп., а также 18 663  (восемнадцать тысяч шестьсот шестьдесят три) руб. 00 коп. расходов по оплате  госпошлины.  

В остальной части встречного иска отказать. 

Произвести зачет встречных требований, в результате которого 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью Строительная  компания «Строй Групп» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу  Акционерного общества «Электропривод» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  долг 3 142 477 (три миллиона сто сорок две тысячи четыреста семьдесят семь) руб. 44  коп., а также 22 084 (двадцать две тысячи восемьдесят четыре) руб. 00 коп. расходов по  оплате госпошлины.  

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд  в течение одного месяца с даты его принятия.  

Судья Е.Н. Киселева