59/2021-211169(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е Резолютивная часть Дело № А43-39472/2020 

г. Нижний Новгород 17 сентября 2021 года  

руководствуясь статьями 104, 110, 112, 150, 167 — 171, 176, 180, 181, 182, 319  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

Исковые требования общества с ограниченной ответственностью "Азимут  Радиокоммуникации" (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>), город Самара, по  первоначальному иску удовлетворить частично.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительные технологии»  (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>), Нижегородская область, город Ульяновск, в пользу  общества с ограниченной ответственностью "Азимут Радиокоммуникации" (ИНН: 

<

***>,  ОГРН: 

<

***>), 

<

...> 000 руб. 00 коп. неустойки, а также 9 540 руб. расходов  по уплате госпошлины.  

В остальной части отказать. 

Исковые требования общества с ограниченной ответственностью «Строительные  технологии» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>), Нижегородская область, город  Ульяновск, по встречному иску удовлетворить.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Азимут Радиокоммуникации"  (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>), город Самара, в пользу обществу с ограниченной  ответственностью «Строительные технологии» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>),  

<

...> 011 руб. 53 коп. неустойки, а также 7 000 руб. 00  коп. расходов по оплате госпошлины.  

Произвести зачет первоначальных и встречных требований, в результате которого: 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительные технологии»  (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>), Нижегородская область, город Ульяновск, в пользу  общества с ограниченной ответственностью "Азимут Радиокоммуникации" (ИНН: 

<

***>,  ОГРН: 

<

***>), 

<

...> 988 руб. 47 коп. неустойки, а также 2 540 руб. расходов  по уплате госпошлины.  

Исполнительный лист выдается после вступления решения в законную силу по заявлению  взыскателя.  

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд, г.Владимир  через Арбитражный суд Нижегородской области в течение месяца с момента принятия решения.  

В таком же порядке решение может быть обжаловано в арбитражный суд Волго-Вятского  округа, г.Нижний Новгород в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную  силу обжалуемого акта, при условии, что он был предметом рассмотрения Первого арбитражного  апелляционного суда апелляционной инстанции или Первый арбитражный апелляционный суд  отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы; если иное не  предусмотрено Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации.  

Судья А.Е. Годухин