АРБИТРАЖНЫЙ СУД КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Красная ул., д. 8, Кемерово, 650000 http://www.kemerovo.arbitr.ru E-mail: info@kemerovo.arbitr.ru тел. (384-2) 58-43-26, тел./факс (384-2) 58-37-05 ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Р Е Ш Е Н И Е резолютивная часть

Дело № А27-15132/2019

город Кемерово

24 сентября 2019 года

Арбитражный суд Кемеровской области в составе судьи Беляевой Л.В.,  

при ведении протокола секретарем судебного заседания Киселевой И.П.,  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению Комитета по  управлению муниципальным имуществом Мысковского городского округа, город Мыски  (ОГРН 1024201428206, ИНН 4215003182)  

к обществу с ограниченной ответственностью «Инвестиционно-строительная компания»,  город Новокузнецк (ОГРН 1134253002685, ИНН 4253014114)  

о взыскании 941 834 руб. 70 коп. неустойки 

третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора  - Администрация Мысковского городского округа, город Мыски  

 при участии от лиц, участвующих в деле – не явились; 

Руководствуясь статьями 110, 168-171, 176, 180, 181 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, суд  

р е ш и л:

Исковые требования удовлетворить частично. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционно- строительная компания» в пользу Комитета по управлению муниципальным имуществом  Мысковского городского округа неустойку в размере 865 880 руб. 29 коп.  

В иске в остальной части отказать. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционно- строительная компания» государственную пошлину в размере 20 075 руб. 95 коп. в доход  

федерального бюджета.  

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Седьмой  арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия решения  (изготовления его в полном объеме).  

Апелляционная жалоба подается через принявший решение в первой инстанции  арбитражный суд.   

Судья Л.В. Беляева