138_22120635 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 

115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 

http://www.msk.arbitr.ru ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  РЕШЕНИЕ (в порядке ст. 176 АПК РФ)

№ А40-302588/18-138-2547

г. Москва

07 мая 2019 года

Арбитражный суд г. Москвы в составе: Судьи: Ивановой Е.В. единолично 

при ведении протокола секретарем судебного заседания Цечоевой Л.М.  рассмотрел в судебном заседании  

дело по иску Министерства обороны Российской Федерации (ОГРН 1037700255284,  ИНН 7704252261)  

к Федеральному государственному унитарному предприятию «Главное военно- строительное управление № 14» (ОГРН 1035009568439, ИНН 5047054473)  

третье лицо: ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "УПРАВЛЕНИЕ  ЗАКАЗЧИКА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" (119160, МОСКВА ГОРОД, ПЕРЕУЛОК  ЗНАМЕНСКИЙ Б., 8, 3, , ОГРН: 1087746462616 ИНН: 7704684769)  

о взыскании неустойки при участии: согласно протокола 

Р Е Ш И Л :

Взыскать с Федерального государственного унитарного предприятия «Главное  военно-строительное управление № 14» (ОГРН 1035009568439, ИНН 5047054473) в пользу  Министерства обороны Российской Федерации (ОГРН 1037700255284, ИНН 7704252261)  неустойку в размере 583 134 (пятьсот восемьдесят три тысячи сто тридцать четыре) руб. 69  коп.  

В остальной части иска отказать. 

Взыскать с Федерального государственного унитарного предприятия «Главное  военно-строительное управление № 14» (ОГРН 1035009568439, ИНН 5047054473) в доход  федерального бюджета госпошлину в размере 3794 (три тысячи семьсот девяносто четыре)  руб. 57 коп.  

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в  течение месяца со дня принятия.  

Судья Е.В. Иванова