Резолютивная часть решения от 2 декабря 2024 г. по делу № А45-38372/2024Арбитражный суд Новосибирской области (АС Новосибирской области) - Гражданское Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть) Дело № А45-38372/2024 г. Новосибирск 03 декабря 2024 года Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи Дорофеевой Д.Н., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Савченко А.А. рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью специализированный застройщик «ВИРА-Строй-Билдинг» (ИНН <***>), г. Новосибирск, к обществу с ограниченной ответственностью СК «Новый город» (ИНН <***>), г. Новосибирск, о взыскании неустойки в размере 1 893 412 руб. 72 коп. Лица, участвующие в деле и процессе: от истца – ФИО1 (доверенность от 01.11.2024, паспорт, диплом); от ответчика – не явился, извещен руководствуясь статьями 110, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Взыскать с общества с ограниченной ответственностью СК «Новый город» (ИНН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью специализированный застройщик «ВИРА-Строй-Билдинг» (ИНН <***>) неустойку за период с 02.10.2022 по 11.05.2023 в размере 1 884 922 руб. 08 коп., судебные расходы по уплате государственной пошлины в размере 111 802 руб. В остальной части отказать. Решение арбитражного суда, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в течение месяца после его принятия в Седьмой арбитражный апелляционный суд, город Томск. Решение арбитражного суда, вступившее в законную силу, может быть обжаловано в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу обжалуемого решения, в порядке кассационного производства в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа, город Тюмень, при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы. Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд Новосибирской области. Судья Д.Н. Дорофеева Суд:АС Новосибирской области (подробнее)Истцы:ООО "Специализированный застройщик "Вира-Строй-Билдинг" (подробнее)Ответчики:ООО СК "Новый город" (подробнее)Судьи дела:Дорофеева Д.Н. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |