Резолютивная часть решения от 24 декабря 2018 г. по делу № А59-3023/2018Арбитражный суд Сахалинской области (АС Сахалинской области) - Гражданское Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда 5_835176 АРБИТРАЖНЫЙ СУД САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть) Дело А59-3023/2018 24 декабря 2018 года г. Южно-Сахалинск Арбитражный суд Сахалинской области в составе: председательствующего судьи Боярской О.Н., при ведении протокола судебно- го заседания помощником судьи Чертовым Р.И., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению отде- ла капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства админи- страции Невельского городского округа (ОГРН <***> ИНН 6505005925 адрес регистрации 694740 Сахалинская область, р-он Невельский, <...>) к обществу с ограниченной ответственностью «Домострой ДВ» (ОГРН <***> ИНН <***>, адрес регистрации: 119017, <...>) о взыскании неустойки за про- срочку исполнения обязательств по муниципальному контракту, при участии в судебном заседании: истец – представителя не направил, представитель ответчика ФИО1, по доверенности № 5 от 08 октября 2018 года, руководствуясь статьями 167-171 Арбитражного процессуального кодекса РФ, В удовлетворении исковых требований отдела капитального строитель- ства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Невельского город- ского округа к обществу с ограниченной ответственностью «Домострой ДВ» о взыскании неустойки по муниципальному контракту отказать. Решение может быть обжаловано в Пятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с момента вынесения в полном объеме через Арбитражный суд Сахалинской области, после чего в арбитражный суд кассационной инстанции Арбитражный суд Дальневосточного округа. Судья О.Н. Боярская Суд:АС Сахалинской области (подробнее)Истцы:ОКС и ЖКХ администрации Невельского ГО (подробнее)Ответчики:ООО "Домострой ДВ" (подробнее)Судьи дела:Боярская О.Н. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |
