Резолютивная часть решения от 26 сентября 2022 г. по делу № А45-12218/2022

63/2022-245029(1)



АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А45-12218/2022
г. Новосибирск
26 сентября 2022 года
Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи

Гребенюк Д.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью «СК ВИА-Строй» (ОГРН <***>), г. Новосибирск,

к обществу с ограниченной ответственностью Специализированный Застройщик «Альфа» (ОГРН <***>), г. Новосибирск,

третье лицо: закрытое акционерное общество СД «Альфа Капитал» (ОГРН <***>),

о взыскании задолженности по договору подряда № 18-05-ОК/2021 от 18.05.2021 в размере 48 000 рублей, неустойки в размере 2 000 рублей,

по встречному исковому заявлению о взыскании пени по договору подряда

№ 18-05-ОК/2021 от 18.05.2021 за период с 25.10.2021 по 06.12.2021 в размере 645 000 рублей,

при участии представителей:

истца - ФИО2, доверенность от 13.09.2022, паспорт; ответчика - ФИО3, доверенность от 11.08.2021, паспорт;

третьего лица – ФИО4, доверенность от 01.09.2022, паспорт, диплом,

руководствуясь статьями 110, 167 – 171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

Первоначальный иск удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Специализированный Застройщик «Альфа» в пользу общества с ограниченной ответственностью «СК ВИА-Строй» задолженность в размере 608 999 рублей 57 копеек, неустойку в размере 28 457 рублей 97 копеек, государственную пошлину по иску в размере 2 000 рублей.

В остальной части в удовлетворении исковых требований отказать. Встречный иск удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «СК ВИА- Строй» в пользу общества с ограниченной ответственностью Специализированный Застройщик «Альфа» неустойку в размере 129 000 рублей, государственную пошлину по иску в размере 15 900 рублей.

В остальной части в удовлетворении исковых требований отказать.

В результате зачета взыскать с общества с ограниченной ответственностью Специализированный Застройщик «Альфа» в пользу общества с ограниченной ответственностью «СК ВИА-Строй» 494 557 рублей 54 копейки.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Специализированный Застройщик «Альфа» в доход федерального бюджета государственную пошлину по первоначальному иску в размере 2 473 рубля. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «СК ВИА- Строй» в доход федерального бюджета государственную пошлину по первоначальному иску в размере 13 823 рубля.

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока с момента его принятия. Решение, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в течение месяца со дня его принятия в Седьмой арбитражный апелляционный суд (г. Томск). Решение, вступившее в законную силу, может быть обжаловано в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа (г. Тюмень) в срок, не


превышающий двух месяцев со дня его вступления в законную силу, при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд Новосибирской области.

Судья Д.В. Гребенюк

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Федеральное казначействоДата 24.12.2021 3:48:15

Кому выдана Гребенюк Диана Валерьевна