Решение от 16 июня 2023 г. по делу № А83-611/2023

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

295000, Симферополь, ул. Александра Невского, 29/11

http://www.crimea.arbitr.ru E-mail: info@crimea.arbitr.ru

Именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ

Дело № А83-611/2023
29 мая 2023 года
город Симферополь


Резолютивная часть решения оглашена 22.05.2023

Полный текст решения изготовлен 29.05.2023

Арбитражный суд Республики Крым в составе судьи Гайворонского В.И., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в судебном заседании исковое заявление ООО «ЛОЦ «Демерджи» к ИП ФИО2 о взыскании

Участники процесса не явились,

Обстоятельства дела: Истец обратился в Арбитражный суд Республики Крым с исковым заявлением о взыскании неосновательного обогащения в сумме 318 000,00 руб., пеню в сумме 106 530,00 руб.

Исковые требования обосновываются неоплатой оказанных услуг.

Ответчик отзыва на иск не представил.

В судебном заседании, которое состоялось 15.05.2023, объявлен перерыв по 22.05.2023.

Рассмотрев материалы дела, суд УСТАНОВИЛ:

Между Индивидуальным предпринимателем ФИО2 (ИНН <***>) и Обществом с ограниченной ответственностью «Лечебно-оздоровительный центр «Демерджи» (ИНН <***>) заключен Договор подряда № 3 от 22.10.2021г.

В соответствии с п.1.1, данного договора ООО «ЛОЦ «Демерджи» - заказчик поручает, а ИП ФИО2 - подрядчик принимает на себя выполнение работ по


изготовлению пляжных дорожек, внешний облик и габариты которого определены в приложении 1 к договору.

На основании выставленного ответчиком счета № 36 от 23.10.2021г., ему перечислена вся сумма за выполненные работы в размере 318000,00 рублей. Оплата произведена платежным поручением № 1930 от 25.10.2021г.

Срок выполнения работ определен сторонами в п. 3.1. договора и составляет три месяца с момента перечисления подрядчику аванса 70%.

Соответственно работы должны были быть выполнены не позднее 26.01.2022г.

Пунктом 9.3. договора подряда № 3 от 22.10.2021г., предусмотрено право любой из сторон досрочно расторгнуть договор в случае, если другая сторона существенно нарушила свои обязательства, не начала устранять нарушения в течение 10 дней с момента письменного уведомления или в установленные сроки.

Согласно ч. 1 ст. 450.1 Гражданского кодекса РФ предоставленное договором право на односторонний отказ от договора (исполнения договора) (статья 310) может быть осуществлено управомоченной стороной путем уведомления другой стороны об отказе от договора (исполнения договора). Договор прекращается с момента получения данного уведомления, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором.

Ответчиком не представлено доказательств выполнения работ. Обстоятельства, изложенные в исковом заявлении ответчиком не оспорены.

Согласно ч. 3-1 ст. 70 АПК РФ обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Согласно ч. 2 ст. 307 ГК РФ обязательства возникают из договоров и других сделок, вследствие причинения вреда, вследствие неосновательного обогащения, а также из иных оснований, указанных в настоящем Кодексе.

Согласно ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиям.

По истечение длительной просрочки выполнения работ в период с 26.01.2022г. по 16.08.2022г. в связи с существенным нарушением обязательств со стороны подрядчика,


ООО «ЛОЦ «Демерджи» отказалось в одностороннем порядке от договора подряда № 3 от 22.10.2021г., о чем направило ответчику соответствующее уведомление.

Лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 настоящего Кодекса (ч. 1 ст. 1102 ГК РФ), в связи с чем, денежные средства должны быть возвращены ООО «ЛОЦ «Демерджи» ответчиком.

Согласно п. 7.2. Договора подряда № 3 от 22.10.2021г. за просрочку выполнения работ подрядчик оплачивает заказчику пени в размере 0,1% от стоимости работ за каждый день просрочки выполнения работ.

Проверив расчет пени, суд находит в нём ошибки. Так, п. 7.2 Договора предусмотрена пеня именно за просрочку выполнения работ.

Своим письмом от 17.08.2022 истец отказал от договора, в связи с чем, после уведомления у ответчика отсутствовали обязательства по выполнению работ, следовательно, пеня за каждый день просрочки выполнения работ не может начислять после одностороннего отказа от Договора.

В соответствии с пунктом 1 Постановления Правительства РФ от 28.03.2022г. № 497 «О введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами» введен мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами, в отношении юридических лиц и граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и действует в течение 6 месяцев.

Согласно подпункту 2 пункту 3 статьи 9.1 Федерального закона от 26.10.2002г. № 127-ФЗ (в редакции от 30.12.2021г., с изменениями от 03.02.2022г.) «О несостоятельности (банкротстве)» на срок действия моратория в отношении должников, наступают последствия, предусмотренные абзацами пятым и седьмым - десятым пункта 1 статьи 63 настоящего Федерального закона, в частности не начисляются неустойки (штрафы, пени) и иные финансовые санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение денежных обязательств и обязательных платежей, за исключением текущих платежей.

С учетом приведенных обстоятельств, с 01.04.2022 до окончания срока моратория начисление неустойки на установленную судебным актом задолженность в порядке исполнения судебного акта не производится (аналогичная правовая позиция изложена в постановлениях 11 ААС суда от 12.02.2022г. № А65-19850/2021, 17 ААС от 04.05.2022г. по делу № А60-59132/2021, от 11.05.2022г. по делу № А60-61091/2021).


В соответствии пунктом 3 Постановления Правительства Российской Федерации от 28.03.2022 N 497 "О введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами" (далее - Постановление) постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и действует в течение 6 месяцев.

Данный документ опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации http://pravo.gov.ru 01.04.2022.

Таким образом, период действия моратория - с 01.04.2022 по 01.10.2022.

В связи с изложенным, пеня подлежит взысканию за период с 27.01.2022 по 31.03.2022 в сумме 20 352,00 руб.

Кроме этого необходимо отметить, если истец считает, что его права нарушаются невозвратом ответчиком денежных средств (неосновательным обогащением), он вправе обратиться в суд за защитой своих прав с исковым заявлением о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами.

Таким образом, исковые требования подлежат удовлетворению частично.

Согласно ст. 110 АПК РФ государственная пошлина подлежит взысканию с ответчика в пользу истца пропорционально удовлетворенным требованиям.

На основании вышеизложенного, а также руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Республики Крым,

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить частично.

Взыскать с ИП ФИО2 (ОГРНИП 319911200074581, ИНН <***>) в пользу ООО «ЛОЦ «Демерджи» (ОГРН <***>, ИНН <***>) неосновательное обогащение в сумме 318 000,00 руб., пеню в сумме 20 352,00 руб., расходы по оплате госпошлины в сумме 9 158,00 руб.

В удовлетворении исковых требований в части взыскания пени в сумме 86 178,00 руб. отказать.

Решение вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба, а в случае подачи апелляционной жалобы со дня принятия постановления арбитражным судом апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Республики Крым в порядке апелляционного производства в Двадцать первый арбитражный апелляционный суд (299011, <...>) в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме), а также в порядке кассационного производства в Арбитражный суд Центрального округа (248001, <...>) в течение


двух месяцев со дня принятия (изготовления в полном объёме) постановления судом апелляционной инстанции.

Информация о движении настоящего дела и о принятых судебных актах может быть получена путем использования сервиса «Картотека арбитражных дел» http://kad.arbitr.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Судья В.И. Гайворонский