Резолютивная часть решения от 26 сентября 2024 г. по делу № А40-44055/2024Арбитражный суд города Москвы (АС города Москвы) - Гражданское Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 http://www.msk.arbitr.ru Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть в порядке ст. 176 АПК РФ) Дело № А40-44055/24-56-337 27 сентября 2024г. г.Москва Арбитражный суд города Москвы в составе судьи Картавой О.Н. при ведении протокола судебного заседания секретарем с/з Савенковым А.О. рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску по иску ООО "ТРАНССТРОЙ" (ИНН: <***> ОГРН: <***>) к ответчику ООО "ПБ ГЛАСС" (ИНН: <***> ОГРН: <***>) о взыскании суммы неустойки по договору подряда № 10/05-23СС от 10.05.2023 в размере 1 007 190,04 р. при участии: согласно протоколу Взыскать c ООО "ПБ ГЛАСС" (ИНН: <***> ОГРН: <***>) в пользу ООО "ТРАНССТРОЙ" (ИНН: <***> ОГРН: <***>) суммы неустойки в размере 216 233,69 руб., а также расходы по оплате госпошлины в размере 9 228 руб. В остальной части требований отказать. Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения. Судья Картавая О.Н. Суд:АС города Москвы (подробнее)Истцы:ООО "ТрансСтрой" (подробнее)Ответчики:ООО "ПБ ГЛАСС" (подробнее)Судьи дела:Картавая О.Н. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |
