Резолютивная часть решения от 11 января 2024 г. по делу № А59-6237/2023

15_1613812



Арбитражный суд Сахалинской области Коммунистический проспект, дом 28, Южно-Сахалинск, 693024, www.sakhalin.arbitr.ru

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А59-6237/2023
г. Южно-Сахалинск
11 января 2024 года
Арбитражный суд Сахалинской области в составе судьи Пономаревой Г.Х., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания секретарем ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью «Автосахтранс» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>)

к обществу с ограниченной ответственностью «Региональная строительная компания» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>)

о взыскании 2 267 457 руб. 45 коп. задолженности по договору, 257 524 рублей неустойки, судебных расходов,

при участии в заседании:

от истца – ФИО2, доверенность от 19.09.2023, диплом, от ответчика – ФИО3, доверенность от 23.01.2023, диплом.

Руководствуясь статьями 49, 110, 150, 167-171, 176 Арбитражного процессуального

кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

Принять отказ от иска в части суммы основного долга в размере 2 158 242 руб. Производство по делу в данной части прекратить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Региональная

строительная компания» в пользу общества с ограниченной ответственностью

«Автосахтранс» неустойку в размере 255 626 руб. 34 коп., расходы по уплате

государственной пошлины в размере 34 308 руб. 94 коп.

В удовлетворении остальной части иска отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Региональная строительная компания» в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 742 руб.

Решение суда может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Пятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия (изготовления полного текста решения), путем подачи апелляционной жалобы через Арбитражный суд Сахалинской области.

Судья Г. Х. Пономарева