Резолютивная часть решения от 11 октября 2017 г. по делу № А70-8671/2017Арбитражный суд Тюменской области (АС Тюменской области) - Гражданское Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда 21/2017-85634(1) АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ Хохрякова д.77, г.Тюмень, 625052,тел (3452) 25-81-13, ф.(3452) 45-02-07, http://tumen.arbitr.ru, E-mail: info@tumen.arbitr.ru ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ Дело № А70-8671/2017 г. Тюмень 12 октября 2017 года Арбитражный суд Тюменской области в составе судьи Шанауриной Ю.В., рассмотрев единолично в открытом судебном заседании дело по иску Управления муниципального имущества, строительства, ЖКХ и земельных отношений Вагайского муниципального района к обществу с ограниченной ответственностью «Центр кадастра и оценки» о взыскании неустойки, руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Исковые требования удовлетворить частично. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Центр кадастра и оценки» в пользу Управления муниципального имущества, строительства, ЖКХ и земельных отношений Вагайского муниципального района неустойку в размере 27 702 рубля 83 копейки. В остальной части исковые требования оставить без удовлетворения. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Центр кадастра и оценки» в доход федерального бюджета 2 000 рублей государственной пошлины. Выдать исполнительные листы. Решение может быть обжаловано в течение месяца в Восьмой арбитражный апелляционный суд. Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Тюменской области. Судья Ю.В. Шанаурина Суд:АС Тюменской области (подробнее)Истцы:Управление муниципального имущества, строительства, ЖКХ и земельных отношений администрации Вагайского муниципального района (подробнее)Ответчики:ООО "Центр кадастра и оценки" (подробнее)Судьи дела:Шанаурина Ю.В. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |