Резолютивная часть решения от 3 октября 2017 г. по делу № А36-2441/2017Арбитражный суд Липецкой области (АС Липецкой области) - Гражданское Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам долевого участия в строительстве 11111198_242511 Арбитражный суд Липецкой области пл. Петра Великого д.7, г.Липецк, 398019 http://lipetsk.arbitr.ru, e-mail: info@lipetsk.arbitr.ru Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть) Дело № А36-2441/2017 г. Липецк 03 октября 2017 г. Арбитражный суд Липецкой области в составе судьи Никоновой Н.В., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Овчаренко А.А., рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению администрации городского поселения город Лебедянь Лебедянского муниципального района Липецкой области (ОГРН 1064811001606, ИНН 4811008230) к обществу с ограниченной ответственностью «Лебедянь-Строй» (ОГРН 1144811000289, ИНН 4811024627) о взыскании пени в размере 118407 руб. 38 коп. за период с 01.12.2015 по 16.03.2016 в связи с нарушением сроков исполнения муниципального контракта № 0146300037814000061-0213679-01 на приобретение в муниципальную собственность жилых помещений путем участия в долевом строительстве многоквартирного дома от 25.12.2014г., при участии в судебном заседании: от истца: не явился, от ответчика: не явился, Руководствуясь статьями 110, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Лебедянь-Строй» (ОГРН 1144811000289, ИНН 4811024627) в пользу Администрации городского поселения город Лебедянь Лебедянского муниципального района Липецкой области (ОГРН 1064811001606, ИНН 4811008230) 118407 руб. 38 коп. за период с 01.12.2015г. по 16.03.2016г. в связи с нарушением сроков исполнения муниципального контракта № 0146300037814000061-0213679-01 на приобретение в муниципальную собственность жилых помещений путем участия в долевом строительстве многоквартирного дома от 25.12.2014г. Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Лебедянь-Строй» (ОГРН 1144811000289, ИНН 4811024627) в доход федерального бюджета государственную пошлину в сумме 4552 руб. Решение может быть обжаловано в течение месяца в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд (г. Воронеж) через Арбитражный суд Липецкой области. Судья Никонова Н.В. Суд:АС Липецкой области (подробнее)Истцы:администрация городского поселения город Лебедянь Лебедянского муниципального района Липецкой области (подробнее)Ответчики:ООО "Лебедянь-Строй" (подробнее)Судьи дела:Никонова Н.В. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |
