СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 12 декабря 2018 г. по делу № А40-165666/2018

Арбитражный суд города Москвы (АС города Москвы) - Гражданское

Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда

900001696_20883043

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ

115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 http://www.msk.arbitr.ru
РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ (в порядке ст. 176 АПК РФ) Именем Российской Федерации

Дело № А40-165666/18-105-874
г. Москва
13 декабря 2018 г.
Арбитражный суд в составе судьи Никоновой О.И.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Карчемной Р.В. рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению (заявлению)

истец:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЭНДСТРОЙ" (400007, ОБЛАСТЬ ВОЛГОГРАДСКАЯ, ГОРОД ВОЛГОГРАД, УЛИЦА ИМ ПЕТРА ГОНЧАРОВА, ДОМ 2, ОФИС 1, ОГРН: 1133443034955, ИНН: 3444210679, дата регистрации: 23.12.2013)

ответчик:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙТАЙМ" (107113, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА СОКОЛЬНИЧЕСКАЯ СЛОБОДКА, ДОМ 10, ОФИС 40, ОГРН: 5167746181686, ИНН: 9718030537, дата регистрации: 07.10.2016)

третье лицо: ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ГОРОДА МОСКВЫ

О взыскании суммы неотработанного авансового платежа в размере 4 600 000 руб., штрафа за расторжение договора в размере 3 146 782 руб. 65 коп., расходов по получению банковской гарантии в размере 366 507 руб. 63 коп., расходов по страхованию строительно- монтажных работ и гражданской ответственности за причинение вреда третьим лицам при проведении работ в размере 44 425 руб. 17 коп., неустойки за просрочку исполнения договора в размере 5 573 661 руб. 65 коп.

При участии: от истца – Оляхинов М.В. дов. от 30.10.2018 г.

от ответчиков – Пархович А. В., дов. от 28.04.2018г., Кондратьева С.А. дов. от 31.07.2018 г. от третьего лица – не явился, извещен.

РЕШИЛ:

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙТАЙМ" в пользу ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЭНДСТРОЙ" задолженность в размере 2 143 374 руб. 30 коп. (Два миллиона сто сорок три тысячи триста семьдесят четыре рубля тридцать копеек).

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙТАЙМ" в доход федерального бюджета госпошлину в размере 33 717 руб. (Тридцать три тысячи семьсот семнадцать рублей).

В остальной части иска отказать.

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Судья: О.И. Никонова