СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 26 февраля 2018 г. по делу № А67-10273/2017

Арбитражный суд Томской области (АС Томской области) - Гражданское

Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда

27_969770

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 634050, пр. Кирова д. 10, г. Томск, тел. (3822)284083, факс (3822)284077, http://tomsk.arbitr.ru, e-mail: tomsk.info@arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А67-10273/2017
г. Томск
27 февраля 2018 года
Арбитражный суд Томской области

в составе судьи А.В. Кузьмина, при ведении протокола судебного заседания помощником судьи А.А. Логиновым, при участии:

от истца: ФИО1 по доверенности от 09.01.2018 № 11,

от ответчика: ФИО2, директора, решение единственного учредителя общества; Е.Г. Белянко по доверенности от 15.12.2017 (оба – до перерыва),

рассмотрев в судебном заседании дело № А67-10273/2017

по иску Государственного унитарного предприятия Томской области «Областное дорожное ремонтно-строительное управление» (634009, <...>, ИНН <***>, ОГРН <***>)

к обществу с ограниченной ответственностью «Ремстройснаб» (634034, <...>, ИНН <***>, ОГРН <***>)

о взыскании 50 000 рублей,

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Иск удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Ремстройснаб» (634034, <...>, ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу Государственного унитарного предприятия Томской области «Областное дорожное ремонтно-строительное управление» (634009, город Томск, проспект

Ленина, 117, ИНН 7017253147, ОГРН 1097014001886) 326 502 (триста двадцать шесть тысяч пятьсот два) рубля 44 копейки неустойки за просрочку исполнения обязательств по договору от 14.09.2015 № ЕИ-101, начисленной за период с 06.10.2015 по 25.11.2015.

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Ремстройснаб» (634034, <...>, ИНН <***>, ОГРН <***>) в доход федерального бюджета 11 799 (одиннадцать тысяч семьсот девяносто девять) рублей 04 копейки государственной пошлины по иску.

Взыскать с Государственного унитарного предприятия Томской области «Областное дорожное ремонтно-строительное управление» (634009, <...>, ИНН <***>, ОГРН <***>) в доход федерального бюджета 81 055 (восемьдесят одна тысяча пятьдесят пять) рублей 96 копеек государственной пошлины по иску.

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия и может быть обжаловано в Седьмой арбитражный апелляционный суд в срок, не превышающий одного месяца со дня его принятия.

Судья А.В. Кузьмин