Резолютивная часть решения от 29 ноября 2022 г. по делу № А40-175137/2022

Арбитражный суд города Москвы (АС города Москвы) - Гражданское
Суть спора: о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда



12_33985450



АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ

115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17

http://www.msk.arbitr.ru


РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ


(в порядке ст. 176 АПК РФ) Именем Российской Федерации

Дело № А40-175137/22-12-1320
г. Москва
29 ноября 2022 года

Арбитражный суд в составе:

Председательствующего судьи Чадова А.С. протокол судебного заседания составлен секретарем ФИО1

рассмотрел в судебном разбирательстве дело по заявлению: ООО «Строительное управление-5» (ОГРН <***>, ИНН <***>)

к ответчику: ООО «КПБ СТРОЙГРУПП» (ОГРН <***>, ИНН <***>)

о взыскании неосновательного обогащения в размере 113.547.875,75 рублей, неустойки в размере 27.240.341,06 рублей, пени в размере 10.539.417,67 рублей, процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 7.179.181 рублей с начислением по дату фактического погашения долга,

в заседании приняли участие: согласно протоколу.

РЕШИЛ:


Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «КПБ СТРОЙГРУПП» (ОГРН <***>/ИНН <***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Строительное Управление - 5» (ОГРН <***>/ИНН <***>) суммы неосновательного обогащения в размере 113.547.875 (сто тринадцать миллионов пятьсот сорок семь тысяч восемьсот семьдесят пять) руб. 75 коп., неустойку за нарушение сроков выполнения работ в размере 27.240.341 (двадцать семь миллионов двести сорок тысяч триста сорок один) руб. 06 коп., неустойку за нарушение сроков предоставления графика работ в размере 10.539.417 (десять миллионов пятьсот тридцать девять тысяч четыреста семнадцать) руб. 67 коп., проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 7.179.181 (семь миллионов сто семьдесят девять тысяч сто восемьдесят один) руб. и до фактического погашения, исходя из ключевой ставки ЦБ РФ, действующей в соответствующий период и расходы по оплате государственной пошлины в размере 200.000 (двести тысяч) руб.

Решение может быть обжаловано в Девятый Арбитражный апелляционный суд в течении одного месяца со даты его принятия.


Судья: А.С.Чадов



Суд:

АС города Москвы (подробнее)

Истцы:

ООО "Строительное управление-5" (подробнее)

Ответчики:

ООО "КПБ СТРОЙГРУПП" (подробнее)

Судьи дела:

Чадов А.С. (судья) (подробнее)