Резолютивная часть решения от 8 ноября 2023 г. по делу № А83-10669/2023

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

295000, Симферополь, ул. Александра Невского, 29/11

http://www.crimea.arbitr.ru E-mail: info@crimea.arbitr.ru

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ

(резолютивная часть)

Дело № А83-10669/2023
08 ноября 2023 года
город Симферополь


Арбитражный суд Республики Крым в составе судьи Можаровой М.Е., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев дело по исковому заявлению

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНАЛЬНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" (108813, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. ПОСЕЛЕНИЕ МОСКОВСКИЙ, ФИО2, МОСКОВСКАЯ УЛ., Д. 3, ПОМЕЩ. 5/1, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 09.06.2014, ИНН: <***>, КПП: 775101001, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР: ФИО3)

К ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КВАДРА ИНЖИНИРИНГ" (392037, ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ТАМБОВ ГОРОД, КАВАЛЕРИЙСКАЯ УЛИЦА, 22Б, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 19.03.2014, ИНН: <***>, КПП: 682901001, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР: ФИО4)

о взыскании денежных средств в отсутствие участников процесса

руководствуясь статьями 49, 104, 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

1. Принять частичное признание ответчиком исковых требований в сумме 19 531 637,43 руб.

2. Исковые требования Общества с ограниченной ответственностью «Региональная строительная компания» удовлетворить частично.

3. Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «КВАДРА ИНЖИНИРИНГ» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Региональная строительная компания» (ОГРН <***>, ИНН <***>) сумму неосновательно обогащения (неотработанного аванса) по договору субподряда от 05.05.2022 № ББК-0505 в размере 19 927 586,30 руб., сумму неустойки за просрочку выполнения работ в размере 3 397 147,15 руб., сумму процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 21.03.2023 по 14.09.2023 в размере 817 031,04 руб., а также расходы по уплате государственной пошлины в размере 62 317,38 руб.

4. Продолжить с 15.09.2023 взыскание с Общества с ограниченной ответственностью «КВАДРА ИНЖИНИРИНГ» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Региональная строительная компания» (ОГРН <***>, ИНН <***>) процентов за пользование чужими денежными средствами, в соответствии с положениями ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации до дня фактической оплаты суммы долга в сумме 19 927 586,30 руб.

5. В остальной части иска – отказать.

6. Возвратить Обществу с ограниченной ответственностью «Региональная строительная компания» (ОГРН <***>, ИНН <***>) из федерального бюджета 137 609,50 руб. государственной пошлины, уплаченной платежным поручением от 13.04.2023 № 12685.

Решение вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба, а в случае подачи апелляционной жалобы со дня принятия постановления арбитражным судом апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Республики Крым в порядке апелляционного производства в Двадцать первый арбитражный апелляционный суд (299011, <...>) в течение месяца со дня принятия решения.

Информация о движении настоящего дела и о принятых судебных актах может быть получена путем использования сервиса «Картотека арбитражных дел» http://kad.arbitr.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Судья М.Е. Можарова