Резолютивная часть решения от 11 апреля 2023 г. по делу № А59-6020/2022Арбитражный суд Сахалинской области (АС Сахалинской области) - Гражданское Суть спора: о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда 13_1452028 Арбитражный суд Сахалинской области Коммунистический проспект, дом 28, Южно-Сахалинск, 693024, www.sakhalin.arbitr.ru Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть) Дело № А59-6020/2022 г. Южно-Сахалинск 11 апреля 2023 года Арбитражный суд Сахалинской области в составе судьи Горбачевой Т.С. при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Че С.А., рассмотрев в открытом судебном заседании дело № А59-6020/2022 по исковому заявлению муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства Корсаковского городского округа» (ОГРН <***>, ИНН <***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Сахалин Газ Сервис» (ОГРН <***>, ИНН <***>) о взыскании неустойки за нарушение срока окончания работ по муниципальному контракту № 32/05-2019 от 03.06.2019 в размере 42 713 рублей 90 копеек, руководствуясь статьями 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, В удовлетворении исковых требований отказать. Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Пятый арбитражный апелляционный суд в течение одного месяца со дня его вынесения через Арбитражный суд Сахалинской области. Судья Т.С. Горбачева Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство РоссииДата 09.03.2023 1:36:00 Кому выдана Горбачева Татьяна Сергеевна Суд:АС Сахалинской области (подробнее)Истцы:Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства Корсаковского городского округа" (подробнее)Ответчики:ООО "Сахалин Газ Сервис" (подробнее)Судьи дела:Горбачева Т.С. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |
