Резолютивная часть решения от 27 августа 2020 г. по делу № А57-30897/2019Арбитражный суд Саратовской области (АС Саратовской области) - Гражданское Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда 354/2020-157210(1) АРБИТРАЖНЫЙ СУД САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 410002, г. Саратов, ул. Бабушкин взвоз, д. 1; тел/ факс: (8452) 98-39-39; http://www.saratov.arbitr.ru; e-mail: info@saratov.arbitr.ru Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть) Дело № А57-30897/2019 город Саратов 27 августа 2020 года Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176, 177 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Загородный комплекс "Гермес" (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) Саратовская область, Саратовский район, деревня Долгий Буерак, в пользу общества с ограниченной ответственностью "ТехноЭТЛ" (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) город Саратов, неустойку по договорам подряда в общей сумме 618 013 рублей 65 копеек, судебные расходы по оплате государственной пошлины в сумме 7 378 рублей 47 копеек. В остальной части во взыскании неустойки – отказать. Возвратить обществу с ограниченной ответственностью "ТехноЭТЛ" (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) город Саратов, из федерального бюджета излишне уплаченную государственную пошлину, платежным поручением б/н от 06.09.2019 в сумме 45 рублей. Решение арбитражного суда может быть обжаловано в апелляционную или кассационную инстанции в порядке, предусмотренном главами 34, 35 раздела VI Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Соответствующая жалоба подается через принявший решение в первой инстанции арбитражный суд. В соответствии с требованиями статьи 177 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, решение, выполненное в форме электронного документа, направляется лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в режиме ограниченного доступа не позднее следующего дня после дня его принятия. Судья Э л е к т р о н н а я п о д п и с ь д е й с т в и т е л ь н а . ФИО1 Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 16.09.2019 6:27:57 Кому выдана ФИО1 Суд:АС Саратовской области (подробнее)Истцы:ООО "Техно-ЭТЛ" (подробнее)Ответчики:ООО "Конно-спортивный комплекс "Гермес" (подробнее)Судьи дела:Поляков С.В. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |
