СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 10 марта 2023 г. по делу № А59-6015/2022

Арбитражный суд Сахалинской области (АС Сахалинской области) - Гражданское

Суть спора: о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда

26_1433514

Арбитражный суд Сахалинской области Коммунистический проспект, дом 28, Южно-Сахалинск, 693024, www.sakhalin.arbitr.ru Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

г. Южно-Сахалинск Дело № А59-6015/2022 10.03.2023

Арбитражный суд Сахалинской области в составе судьи Р. В. Есина, при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Ж. А. Баисовой, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Техно-Строй ДВ» (ОГРН 1197746000000, ИНН 7724490000) к областному казенному учреждению «Дирекция по реализации программ строительства Сахалинской области» (ОГРН 1156501010038, ИНН 6501279940) о взыскании неустойки за периоды просрочки с 24.12.2019 по 31.03.2022 и с 01.10.2022 по 26.12.2022 в сумме 512 346,73 руб.,

при участии в заседании: от истца – С. В. Степанова, по доверенности от 06.07.2022, удостоверение адвоката;

от ответчика – Д. О. Босых, по доверенности № 18 от 19.01.2023, паспорт.

Руководствуясь статьями 110, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

Исковое требование удовлетворить.

Взыскать с областного казенного учреждения «Дирекция по реализации программ строительства Сахалинской области» (ОГРН 1156501010038, ИНН 6501279940) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Техно-Строй ДВ» 512 346,73 руб. пени, а также 13 247 руб. в возмещение расходов по уплате государственной пошлины, всего: 525 593,73 руб.

Выдать обществу с ограниченной ответственностью «Техно-Строй ДВ» справку на возврат из федерального бюджета 1 566 руб. государственной пошлины, уплаченной по платежному поручению № 52 от 10.11.2022.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Пятый арбитражный апелляционный суд, в месячный срок с момента его изготовления в полном объеме через Арбитражный суд Сахалинской области.

Судья Р. В. Есин