СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 14 ноября 2022 г. по делу № А17-3810/2022

Арбитражный суд Ивановской области (АС Ивановской области) - Гражданское

Суть спора: о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда

209/2022-97619(1)

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 153022, г. Иваново, ул. Б. Хмельницкого, 59-Б http://ivanovo.arbitr.ru Именем Российской Федерации

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А17-3810/2022
г. Иваново
14 ноября 2022 года
Арбитражный суд Ивановской области в составе судьи Скобелевой Е.Г.,

рассмотрев в судебном заседании дело, возбужденное по исковому заявлению Некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ивановской области» (ИНН <***>, ОГРН <***>)

к обществу с ограниченной ответственностью «ЖилСтройЦентр» (ИНН <***>; ОГРН <***>)

о взыскании неустойки по договору подряда № 105/2019 от 19.07.2019 в сумме 214 557,28 руб.,

руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса РФ,

РЕШИЛ:

1. Исковое заявление НО «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ивановской области» удовлетворить.

2. Взыскать с ООО «ЖилСтройЦентр» (ИНН <***>; ОГРН <***>) в пользу НО «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ивановской области» (ИНН <***>, ОГРН <***>) неустойку по договору подряда № 105/2019 от 19.07.2019 в сумме 214 557,28 руб. и 7 291 руб. расходов на оплату государственной пошлины.

3. Возвратить НО «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ивановской области» из федерального бюджета 8 395 руб. государственной пошлины (платежное поручение № 3033 от 13.04.2022).

4. Решение может быть обжаловано во Второй арбитражный апелляционный суд (610007, <...>) в течение месяца со дня принятия в соответствии со статьями 181, 257, 259 Арбитражного процессуального кодекса РФ.

Решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Волго-Вятского округа (603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корп. 4) в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления решения в законную силу в соответствии со статьями 181, 273, 275, 276 Арбитражного процессуального кодекса РФ при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной

инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Жалобы, в том числе жалобы, направленные посредством электронного сервиса «Мой Арбитр», подаются через Арбитражный суд Ивановской области.

Судья Скобелева Е.Г.

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Федеральное казначействоДата 06.01.2022 3:26:41Кому выдана Скобелева Елена Геннадьевна