Резолютивная часть решения от 20 июля 2023 г. по делу № А40-39772/2023Арбитражный суд города Москвы (АС города Москвы) - Гражданское Суть спора: о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда 900001332_36398396 АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 http://www.msk.arbitr.ru ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Р Е Ш Е Н И Е Резолютивная часть в порядке ст. 176 АПК РФ Дело № А40-39772/23-15-316 20 июля 2023 г. г. Москва Арбитражный суд в составе: судьи Ведерникова М.А. при ведении протокола судебного заседания секретарем с/з ФИО1 рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску ПУБЛИЧНО-ПРАВОВОЙ КОМПАНИИ "ВОЕННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАСЛЕДИЕ-ПРОЕКТ" (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) о взыскании неустойки по договору субподряда № 928/2021 от 15.12.2021г. и приложенные к исковому заявлению документы, при участии представителей сторон: от истца – ФИО2 по дов. № Д-303 от 30.06.2023 г., диплом от ответчика– ФИО3 по дов. б/н от 30.03.2023 г., ФИО4 по дов. б/н от 30.03.2023 г., ФИО5 по дов. б/н от 23.12.2021 г., диплом Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАСЛЕДИЕ-ПРОЕКТ" в пользу ПУБЛИЧНО-ПРАВОВОЙ КОМПАНИИ "ВОЕННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" неустойку в размере 1 809 024,04 руб., а также расходы по оплате государственной пошлины в размере 59 180 руб. В удовлетворении остальной части исковых требований отказать. Решение суда может быть обжаловано в течение месяца в Девятом арбитражном апелляционном суде. СУДЬЯ: М.А. Ведерников Суд:АС города Москвы (подробнее)Истцы:ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ВОЕННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" (подробнее)Ответчики:ООО "НАСЛЕДИЕ-ПРОЕКТ" (подробнее)Судьи дела:Ведерников М.А. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |
