Решение от 21 октября 2019 г. по делу № А65-24056/2019

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ул.Ново-Песочная, д.40, г.Казань, Республика Татарстан, 420107

E-mail: info@tatarstan.arbitr.ru

http://www.tatarstan.arbitr.ru

тел. (843) 533-50-00

Именем Российской Федерации


РЕШЕНИЕ

г. КазаньДело № А65-24056/2019

Решение принято путем подписания резолютивной части 07 октября 2019 года.

Мотивированное решение составлено 21 октября 2019 года.

Арбитражный суд Республики Татарстан в составе судьи Осиповой Г.Ф.,

рассмотрев ходатайство Открытого акционерного общества «Сетевая компания», г.Казань (ОГРН <***>, ИНН <***>) о составлении мотивированного решения по делу №А65-24056/2019, рассмотренному в порядке упрощенного производства по делу по иску

Открытого акционерного общества «Сетевая компания», г.Казань (ОГРН <***>, ИНН <***>)

к Исполнительному комитету Бирюлинского сельского поселения Высокогорского муниципального района Республики Татарстан, п.Бирюлинского зверосовхоза, Высокогорский район, Республика Татарстан (ОГРН <***>, ИНН <***>)

о взыскании 2 630 руб. 97 коп. неустойки, по договору об осуществлении технологического присоединения №2018/ПЭС/840/Т1219 от 22.11.2018,

УСТАНОВИЛ:

Открытое акционерное общество «Сетевая компания», г.Казань (далее – истец) обратилось в суд с исковым заявлением к Исполнительному комитету Бирюлинского сельского поселения Высокогорского муниципального района Республики Татарстан (далее – ответчик) о взыскании 3 394 руб. 80 коп. долга по договору об осуществлении технологического присоединения №2018/ПЭС/840/Т1219 от 22.11.2018 и 2 630 руб. 97 коп. пени.

Дело рассмотрено в порядке упрощенного производства по правилам, предусмотренным главой 29 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ).

В силу части 1 статьи 229 АПК РФ решение арбитражного суда по делу, рассматриваемому в порядке упрощенного производства, принимается немедленно после разбирательства дела путем подписания судьей резолютивной части решения и приобщается к делу. Пунктом 37 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 18.04.2017 №10 предусмотрено, что по делам, возникающим из административных и иных публичных правоотношений и рассматриваемым арбитражными судами в порядке упрощенного производства, решение принимается путем подписания его резолютивной части.

В соответствии с указанными нормами решение по настоящему делу принято путем подписания 07.10.2019 резолютивной части об удовлетворении исковых требований.

Решение в виде резолютивной части размещено на официальном сайте в разделе «Картотека Арбитражных Дел» 08.10.2019.

В установленный арбитражным процессуальным законодательством срок, 12.10.2019 от истца поступило заявление о составлении мотивированного решения (дата регистрации судом 14.10.2019 за вх.№9971).

Согласно статье 229 АПК РФ в случае составления мотивированного решения арбитражного суда такое решение вступает в законную силу по истечении срока, установленного для подачи апелляционной жалобы.

Определением суда от 14.08.2019 о принятии заявления к производству и рассмотрении дела в порядке упрощенного производства лицам, участвующим в деле, разъяснены права и обязанности, предусмотренные статьями 227, 228 АПК РФ.

Стороны надлежащим образом извещены о рассмотрении дела в порядке упрощенного производства. Ответчик отзыв на иск не представил.

В соответствии с частью 5 статьи 228 АПК РФ и пунктом 22 Постановления Пленума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 08.10.2012 № 62 суд рассматривает дело в порядке упрощенного производства без вызова сторон после истечения сроков, установленных судом для представления доказательств и иных документов, на основании имеющихся в нем доказательств.

30.09.2019 истец заявил об отказе от иска в части взыскания долга, сославшись на произведенную оплату ответчиком. Так как отказ заявлен в рамках закона и не нарушает прав и охраняемых интересов третьих лиц, суд принял отказ от иска в части взыскания суммы основного долга порядке статьи 49 АПК РФ и производство по делу в указанной части прекратил на основании пункта 4 части 1 статьи 150 АПК РФ.

Как следует из материалов дела, 22.11.2018 между истцом и ответчиком заключен договор №2018/ПЭС/840/Т1219 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям (для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств) (объект – скважина, расположенная по адресу: Республика Татарстан, Высокогорский муниципальный район, Бирюлинское сельское поселение (кадастровый номер 16:16:172803:132).

В соответствии с п. 1 договоров истец принял на себя обязательства по оказанию услуги по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя распределительного устройства 0.38 кВ, находящегося на балансе заявителя, в котором установлены коммутационные аппараты и прибор коммерческого учета электрической энергии, необходимого для электроснабжения объекта – скважины, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства, с учетом характеристик:

- максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 15.0 кВт;

- категория надежности третья;

- класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение 0,38 кВ;

- ранее присоединенная в точке присоединения, указанной в пункте 3 договора, мощность.

Пунктом 10 договора и приложением №2 установлено, что размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 15.12.2017 №6-193/тп и составляет 16 974 руб. (с НДС).

Заключенным договором (п. 11) предусмотрено, что внесение платы за технологическое присоединение осуществляется ответчиком в следующем порядке:

- 10% платы за технологическое присоединение вносится в течение 15 дней со дня заключения договора;

- 30% платы за технологическое присоединение вносится в течение 60 дней со дня заключения договора;

- 20% платы за технологическое присоединение вносится в течение 180 дней со дня заключения договора;

- 30% платы за технологическое присоединение вносится в течение 15 дней со дня фактического присоединения;

- 10% платы за технологическое присоединение вносятся в течение 10 дней со дня подписания Акта об осуществлении технологического присоединения.

Во исполнение досудебного порядка урегулирования спора истец направил в адрес ответчика претензию №119-20-193049ТП от 30.05.2019 с требованием об оплате образовавшейся задолженности, оставленной ответчиком без исполнения.

Исследовав материалы дела, суд считает исковые требования подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным.

Технологическое присоединение осуществляется в сроки, определяемые в порядке, установленном Правительством Российской Федерации или уполномоченным им федеральным органом исполнительной власти. При этом, если для обеспечения технической возможности технологического присоединения и недопущения ухудшения условий электроснабжения присоединенных ранее энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики необходимы развитие (модернизация) объектов электросетевого хозяйства и (или) строительство, реконструкция объектов по производству электрической энергии, сроки технологического присоединения определяются исходя из инвестиционных программ сетевых организаций и обязательств производителей электрической энергии по предоставлению мощности, предусматривающих осуществление указанных мероприятий.

По договору об осуществлении технологического присоединения сетевая организация принимает на себя обязательства по реализации мероприятий, необходимых для осуществления такого технологического присоединения, в том числе мероприятий по разработке и в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации об электроэнергетике, согласованию с системным оператором технических условий, обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства, включая их проектирование, строительство, реконструкцию, к присоединению энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики).

Плата по договору об осуществлении технологического присоединения взимается однократно с возможным условием об оплате выполнения отдельных мероприятий по технологическому присоединению.

В силу вышеуказанных положений действующего законодательства суд, проанализировав условия договора, квалифицирует его как договор возмездного оказания услуг.

Пунктом 1 ст.779 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) предусмотрено, что по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.

В силу ст.781 ГК РФ заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, которые указаны в договоре возмездного оказания услуг.

В силу статьи 783 ГК общие положения о подряде (статьи 702 - 729) применяются к договору возмездного оказания услуг, если это не противоречит статьям 779 - 782 настоящего Кодекса, а также особенностям предмета договора возмездного оказания услуг.

Порядок технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических лиц и физических лиц, процедура технологического присоединения, существенные условия договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям и критерии наличия (отсутствия) технологической возможности технологического присоединения регулируется Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 года N 861 (далее по тексту – Правила от 27.12.2004 года N 861).

В соответствии с пунктом 16 Правил N 861 договор должен содержать существенные условия, к числу которых относятся: перечень мероприятий по технологическому присоединению (определяется в технических условиях, являющихся неотъемлемой частью договора) и обязательства сторон по их выполнению; размер платы за технологическое присоединение, определяемый в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере электроэнергетики (при осуществлении технологического присоединения по индивидуальному проекту размер платы за технологическое присоединение определяется с учетом особенностей, установленных разделом III настоящих Правил); порядок и сроки внесения заявителем платы за технологическое присоединение.

Заключенный сторонами договор №2018/ПЭС/840/Т1219 от 22.11.2018 положениям пункта 16 Правил N 861 соответствует, деятельность по технологическому присоединению является оказанием услуги, регулируется вышеприведенными нормами и положениями главы 39 ГК РФ.

В силу статей 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом. Односторонний отказ от исполнения обязательства, связанного с осуществлением его сторонами предпринимательской деятельности, и одностороннее изменение условий такого обязательства допускаются также в случаях, предусмотренных договором, если иное не вытекает из закона или существа обязательства.

В соответствии с п.19 договора, предусмотрено, что в случае нарушения одной из сторон сроков исполнения своих обязательств по договору, такая сторона уплачивает другой стороне неустойку, рассчитанную как произведение 0,25% и общего размера платы за технологическое присоединение по договору за каждый день просрочки.

Включение условия о неустойке в форму договора согласуется с нормой, содержащейся в подпункте «в» пункта 16 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 года №861.

Согласно указанной норме, условие о неустойке в вышеуказанном размере является существенным условием договора.

В силу статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности, в случае просрочки исполнения.

В связи с нарушением со стороны ответчика условий пункта 11 договора, согласно которому последний принял обязательства по внесению платежа до 21.05.2019 (по истечению 180 дней с даты заключения договора), в соответствии с подпунктом «г» пункта 19 договора, исходя из общего размера платы за технологическое присоединение – 16 974 руб., за период с 22.05.2019 по 22.07.2019 истцом начислена неустойка в размере 2 630 руб. 97 коп., представлен расчет: 16 974 руб. х 0,25% х 62 дня просрочки = 2 630 руб. 97 коп.

Расчет суммы пени судом проверен и признается арифметически верным, контррасчет суммы пени ответчиком не представлен.

На основании части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств (часть 1 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

В соответствии с частью 3.1 статьи 70 АПК РФ обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Оценка требований и возражений сторон осуществляется судом по правилам статьи 71 АПК РФ с учетом положений ст. 65 АПК РФ о бремени доказывания исходя из принципа состязательности, согласно которому риск наступления последствий несовершения соответствующих процессуальных действий несут лица, участвующие в деле, применительно к ч. 2 ст. 9 АПК РФ.

Оценив представленные в материалы дела доказательства, установив факт просрочки ответчиком платы за технологическое присоединение, отсутствие возражений со стороны ответчика, арбитражный суд пришел к выводу об обоснованности иска и необходимости удовлетворения исковых требований.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по государственной пошлине подлежат возмещению с ответчика в пользу истца.

Руководствуясь статьями 49, пунктом 4 части 1 статьи 150, статьями 110, 151, 167-171, 227, 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд,

Р Е Ш И Л:

Отказ истца - Открытого акционерного общества «Сетевая компания», г.Казань (ОГРН <***>, ИНН <***>) от иска в части требования о взыскании долга принять.

В указанной части производство по делу прекратить.

Исковые требования удовлетворить.

Взыскать с Исполнительного комитета Бирюлинского сельского поселения Высокогорского муниципального района Республики Татарстан, п.Бирюлинского зверосовхоза, Высокогорский район, Республика Татарстан (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу Открытого акционерного общества «Сетевая компания», г.Казань (ОГРН <***>, ИНН <***>) 2 630 (две тысячи шестьсот тридцать) руб. 97 (девяносто семь) коп. неустойки (подпункт «г» пункта 19 договора №2018/ПЭС/840/Т1219 от 22.11.2018) за нарушение срока выполнения обязательств по оплате за технологическое присоединение, установленного договором №2018/ПЭС/840/Т1219 от 22.11.2018 (расчет за период с 22.05.2019 по 22.07.2019 (62 дня): 16 974 х 0,25% х 62) и 2 000 (две тысячи) руб. в возмещение расходов по государственной пошлине.

Решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в течение пятнадцати дней со дня его принятия.

Судья Г.Ф. Осипова