Резолютивная часть решения от 11 февраля 2020 г. по делу № А65-30012/2019

1615/2020-27962(1)

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ул.Ново-Песочная, д.40, г.Казань, Республика Татарстан, 420107 E-mail: info@tatarstan.arbitr.ru http://www.tatarstan.arbitr.ru тел. (843) 533-50-00

Именем Российской Федерации


РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А65-30012/2019
г. Казань
11 февраля 2020 года
Арбитражный суд Республики Татарстан

в составе председательствующего судьи Сотова А.С.,

при ведении аудиопротоколирования и составлении протокола судебного заседания

секретарем ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску

истца – общества с ограниченной ответственностью «Сити Лайф» (ОГРН

<***>, ИНН <***>)

к ответчикам - обществу с ограниченной ответственностью «Инжиниринговая

компания «Дежавю», г.Волжск (ОГРН <***>; ИНН <***>) и

обществу с ограниченной ответственностью «ТрейдСквер», г.Казань (ОГРН

<***>, ИНН <***>)

при участии третьего лица - Управление Федеральной службы государственной

регистрации, кадастра и картографии по Республике Татарстан, г.Казань

о признании прекращенными, заключенных между обществом с ограниченной

ответственностью «Сити Лайф» и обществом с ограниченной ответственностью «ИК

«Дежавю»:

договоров на выполнение проектных работ № 003 от 20.08.2015г. и № 4 от 21.08.2015г.; договора на выполнение подрядных работ № 001 от 01.09.2015г. и дополнительных

соглашений к нему №№ 2, 3 и 4 от 09.03.2017г., № 5 от 16.03.2017г., № 6 от 15.05.2017г.; № 7 и

№ 8 от 16.05.2017г., № 10 от 01.06.2017г., № 11 от 12.07.2017г., №№ 12, 13, 15, 16, и 17 от

15.07.2017г., №№ 18, 19 и 20 от 01.08.2017г.;

о применении последствий недействительности (ничтожности) соглашения о

зачете взаимных требований от 29.05.2017г., заключенного между обществом с ограниченной

ответственностью «Сити Лайф» и обществом с ограниченной ответственностью «ИК «Дежавю»;

о взыскании с общества с ограниченной ответственностью «ИК «Дежавю» неотработанного аванса в размере 14 480 000 рублей и неустойки в размере 62 815 723 рублей;

о применении последствия недействительности (ничтожности) соглашения об уступке права требования, заключенного между обществом с ограниченной ответственностью «ИК «Дежавю» и обществом с ограниченной ответственностью «ТрейдСквер» от 13.12.2017г. по договору участия в долевом строительстве № 2 от 03.03.2016г., заключенного между обществом с ограниченной ответственностью «ИК «Дежавю» и обществом с ограниченной ответственностью «Сити Лайф» в виде признания недействительной записи в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним о регистрации договора уступки права требования от 13.12.2017г.;

о взыскании с общества с ограниченной ответственностью "ИК "Дежавю" задолженности по договору участия в долевом строительстве № 2 от 03.03.2016г. в размере 46 000 004 рублей,

при участии представителей: от истца – ФИО2, по доверенности от 27.08.2019г.,

от ответчика ООО "ИК "Дежавю" – ФИО3, по доверенности от 12.08.2019г.,

от ответчика ООО «ТрейдСквер» – ФИО4, по доверенности от 18.07.2019г., от третьего лица – не явился, извещен,

руководствуясь статьями 110, 112, 167 – 169, 171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

Р Е Ш И Л :

иск удовлетворить частично.

Признать расторгнутыми (прекращенными) с 18 января 2019г. заключенные между обществом с ограниченной ответственностью «Сити Лайф», г.Казань (ОГРН <***>, ИНН <***>) и обществом с ограниченной ответственностью «Инжиниринговая компания «Дежавю», г.Волжск (ОГРН <***>; ИНН <***>) договоры:

на выполнение проектных работ № 003 от 20.08.2015г. и № 004 от 21.08.2015г.;

на выполнение подрядных работ № 001 от 01.09.2015г. в редакции дополнительных соглашений №№ 2, 3 и 4 от 09.03.2017г., № 5 от 16.03.2017г., № 6 от 15.05.2017г.; № 7 и № 8 от 16.05.2017г., № 10 от 01.06.2017г., № 11 от 12.07.2017г., №№ 12, 13, 15, 16, и 17 от 15.07.2017г., №№ 18, 19 и 20 от 01.08.2017г.;

на выполнение подрядных работ № 002 от 10.09.2015г.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Инжиниринговая компания "Дежавю", г.Волжск (ОГРН <***>; ИНН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Сити Лайф», г.Казань (ОГРН <***>, ИНН

1657193921) неосновательное обогащение в размере 14 480 000 рублей и неустойку в размере 3 659 800 рублей 81 копеек

Применить последствия недействительности (ничтожности) соглашения об уступке права требования, заключенного между обществом с ограниченной ответственностью «Инжиниринговая компания «Дежавю», г.Волжск (ОГРН <***>; ИНН <***>) и обществом с ограниченной ответственностью «ТрейдСквер», г.Казань (ОГРН <***>, ИНН <***>) от 13 декабря 2017г. по договору участия в долевом строительстве № 2 от 03 марта 2016г., заключенного между обществом с ограниченной ответственностью «Инжиниринговая компания «Дежавю» и обществом с ограниченной ответственностью «Сити Лайф» в виде восстановления (возвращения) права требования общества с ограниченной ответственностью «Инжиниринговая компания «Дежавю», г.Волжск (ОГРН <***>; ИНН <***>), как участника долевого строительства (стороны) по договору участия в долевом строительстве № 2 от 03 марта 2016г.

В остальной части иска отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Сити Лайф» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 139 023 рублей 62 копеек.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Инжиниринговая компания "Дежавю", г.Волжск (ОГРН <***>; ИНН <***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 87 976 рублей 38 копеек.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ТрейдСквер», г.Казань (ОГРН <***>, ИНН <***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 3 000 рублей.

Исполнительные листы на взыскание государственной пошлины выдать после вступления решения в законную силу.

Решение может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в месячный срок.

Председательствующий судья А.С. Сотов

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного

департамента Дата 16.01.2019 10:31:33

Кому выдана Сотов Артем Сергеевич