Резолютивная часть решения от 4 марта 2024 г. по делу № А74-10193/2023

ё

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ


Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

(резолютивная часть в порядке части 1 статьи 229 АПК РФ)


04 марта 2024 года

Дело № А74-10193/2023


Арбитражный суд Республики Хакасия в составе судьи Н.Ю. Ишь рассмотрел в порядке упрощённого производства дело по исковому заявлению Администрации города Абакана (ИНН <***>, ОГРН <***>)

к обществу с ограниченной ответственностью специализированный застройщик «Альфагрупп» (ИНН <***>, ОГРН <***>)

о взыскании 294 861 руб. 90 коп. неустойки за период с 16.09.2023 по 08.11.2023 по договору аренды земельного участка от 28.12.2021 № АЮ35978, с учетом признания иска ответчиком.


Руководствуясь статьями 49, 102, 110, 171, 228, 229, 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд



Р Е Ш И Л:

1. Удовлетворить ходатайство общества с ограниченной ответственностью специализированный застройщик «Альфагрупп» о снижении размера неустойки в порядке статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации.

2. Удовлетворить иск частично:

взыскать с общества с ограниченной ответственностью специализированный застройщик «Альфагрупп» в пользу Администрации города Абакана 98 287 (девяносто восемь тысяч двести восемьдесят семь) руб. 30 коп. неустойки, рассчитанной из размера 0,1% за каждый день просрочки.

Отказать в удовлетворении остальной части иска.

3. Взыскать общества с ограниченной ответственностью специализированный застройщик «Альфагрупп» в доход федерального бюджета 889 (восемьсот восемьдесят девять) руб. 70 коп. государственной пошлины.


Решение подлежит немедленному исполнению.

Решение может быть обжаловано путём подачи апелляционной жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия, а в случае составления мотивированного решения – со дня принятия решения в полном объёме.

Жалоба подается через Арбитражный суд Республики Хакасия.


Судья

Н.Ю. Ишь