Резолютивная часть решения от 25 июля 2019 г. по делу № А76-11678/2019

Арбитражный суд Челябинской области (АС Челябинской области) - Гражданское
Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда



АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Воровского ул., дом 2, Челябинск, 454091, www.chel.arbitr.ru Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А76-11678/2019
25 июля 2019 года
г. Челябинск



Судья Арбитражного суда Челябинской области Шаламова О.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Шкилонцевой Д.Е.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства» (ОГРН 1027400662475) к обществу с ограниченной ответственностью «Кургангазспецстрой» (ОГРН 1034533003504) о взыскании

1 915 282 рублей 05 копеек неустойки по муниципальному контракту № 01699300043216000191 от 26.09.2016,

при участии в судебном заседании представителей: от истца − Иноземцевой Л.Г. (доверенность от 24.07.2019); от ответчика – Волкова С.Н. (доверенность от 14.01.2019), Волковой Н.А. (доверенность от 14.01.2019),

руководствуясь статьями 110, 112, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

РЕШИЛ:


Исковые требования удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Кургангазспецстрой» в пользу муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства» 688 537 (Шестьсот восемьдесят восемь тысяч пятьсот тридцать семь) рублей 16 копеек неустойки по муниципальному контракту № 0169300043216000191 от 26.09.2016.

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Кургангазспецстрой» в доход федерального бюджета 32 152 (Тридцать две тысячи сто пятьдесят два) рублей 82 копейки государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия.

Судья О.В. Шаламова



Суд:

АС Челябинской области (подробнее)

Истцы:

МКУ "Управление капитального строительства" (подробнее)

Ответчики:

ООО "Кургангазспецстрой" (подробнее)

Судьи дела:

Шаламова О.В. (судья) (подробнее)