СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 5 марта 2018 г. по делу № А27-26563/2017

Арбитражный суд Кемеровской области (АС Кемеровской области) - Гражданское

Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда

1

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Красная ул., д. 8, г. Кемерово, 650000, тел. (384-2) 58-31-17, факс. (384-2) 58-37-05 e-mail: info@kemerovo.arbitr.ru http://www.kemerovo.arbitr.ru Р Е Ш Е Н И Е Резолютивная часть

город Кемерово Дело № А27 – 26563/2017 06 марта 2018года

Арбитражный суд Кемеровской области в составе судьи Андугановой О. С., при ведении протокола и аудиозаписи судебного заседания секретарем судебного заседания Соловьевой А. В. , рассмотрев в судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью «ПРИОРИТЕТ – СТРОЙ», г. Горно – Алтайск (ОГРН 1150411002433, ИНН 0411173296) к обществу с ограниченной ответственностью «Производственно – строительная компания «ТЕХНОЛОГИЯ ОКНА», г. Кемерово (ОГРН 1154205003215, ИНН 4205304159) о взыскании 301 902 руб. 70 коп. пени за нарушение сроков выполнения работ. начисленной за период с 18.10.2016года по 27.11.2017года, 168 200 рублей стоимости устранения недостатков, 5 634 руб. 70 коп. пени за нарушение срока устранения недостатков в выполненных работах , руководствуясь статьями 49, п. 4 ч. 1 ст. 150, ст. 151, 171,176,180,181, 110, Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

р е ш и л:

Принять отказ истца от иска в части требований о взыскании с ответчика 5 634 руб. 70 коп. пени за не устранение недостатков в выполненных работах.

Производство по делу в указанной части прекратить.

В остальной части исковые требования удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Производственно – Строительная компания «ТЕХНОЛОГИЯ ОКНА» в пользу общества с ограниченной ответственностью «ПРИОРИТЕТ – СТРОЙ» 267 657 руб. 78 коп. пени за нарушение сроков выполнения работ, 168 200 рублей в возмещение расходов на устранение

недостатков, 11 466 руб. в возмещение расходов по уплате госпошлины по иску, всего – 447 323 руб. 78 коп.

В остальной части в иске отказать.

Выдать обществу с ограниченной ответственностью «Приоритет – СТРОЙ» справку на возврат из Федерального бюджета РФ 13 184 рублей госпошлины, излишне уплаченной по платежному поручению № 2460 от 20.11.2017года.

Решение может быть обжаловано в Седьмой арбитражный апелляционный суд, г. Томск в течение месяца со дня его принятия.

Судья О. С. Андуганова