Резолютивная часть решения от 6 ноября 2018 г. по делу № А56-114456/2018

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации


Резолютивная часть решения

06 ноября 2018 годаДело № А56-114456/2018

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи Косенко Т.А.,

рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по иску:

истец: общество с ограниченной ответственностью "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ВИКИНГ" (адрес: 191015, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ул. КИРОЧНАЯ 59/ЛИТ. А/ПОМ. 2-Н, ОГРН: 1127847255986)

ответчик: общество с ограниченной ответственностью "СТК ИНЖЕКОМ" (адрес: 193318, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ул. ВОРОШИЛОВА, 6/М/ПЛ-203, ОГРН: 1187847055098)

о расторжении договора подряда от 03.05.2018 № 180305Ю и взыскании 427 199,90 руб. задолженности, 66 612 руб. неустойки по договору подряда от 03.05.2018 №180305Ю, 7000 руб. в возмещение расходов на оплату услуг представителя,

Спорный договор не подлежит расторжению, поскольку истец (заказчик) в досудебной претензии от 13.06.2018 уведомил ответчика (подрядчика) об одностороннем расторжении договора;

пени по пункту 9.2 договора за нарушение срока выполнения работ (по пункту 3.1 договора с 04.06.2018 по 21.06.2018) подлежат начислению с 22.06.2018 по 17.07.2018, поскольку уведомление от 13.06.2018 о расторжении договора направлено подрядчику 14.06.2018 (почтовый идентификатор 19662724203280) и получено ответчиком 18.07.2018, размер которых составит 21 360 руб.,

в связи с частичным удовлетворением иска, принимая во внимание незначительный объем письменных документов, подготовленных представителем истца, несложность дела, погашение долга, а также сложившуюся в регионе стоимость оплаты услуг адвокатов и оказанной юридической помощи, принцип разумности пределов понесенных расходов, суд полагает возможным взыскать с ответчика судебных расходов на оплату услуг представителя в сумме 6000 руб.

Руководствуясь статьями 110, 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

решил:

взыскать с общества с ограниченной ответственностью «СТК ИНЖЕКОМ» в пользу общества с ограниченной ответственностью «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ВИКИНГ» 427 199,90 руб. неосновательного обогащения, 21 360 руб. пеней, 6000 руб. в возмещение судебных расходов по оплате услуг представителя и 11 696 руб. в возмещение расходов по уплате государственной пошлины.

В удовлетворении остальной части иска и требований о возмещении судебных расходов на оплату услуг представителя отказать.

Решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение пятнадцати дней со дня принятия.

Судья Косенко Т.А.