Резолютивная часть решения от 17 декабря 2020 г. по делу № А59-4537/2020Арбитражный суд Сахалинской области (АС Сахалинской области) - Гражданское Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда 9_1058460 Арбитражный суд Сахалинской области Коммунистический проспект, дом 28, Южно-Сахалинск, 693024, www.sakhalin.arbitr.ru Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть) город Южно-Сахалинск 17.12.2020 г. Дело № А59-4537/20 Арбитражный суд Сахалинской области в составе судьи Портновой О. А., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Кон В. С., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению ООО "Производственный комплекс Самойлов" ИНН 6509021276 ОГРН 1116509000981 к ООО "Корсах Фишпродакт" ИНН 6501288937 ОГРН 1176501000390 о взыскании 213 444 рублей неустойки по договору подряда от 07.06.2018 № 07/06/1-18, в отсутствие представителей сторон, Руководствуясь статьями 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд Иск удовлетворить частично. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью ООО "Корсах Фишпродакт" в пользу общества с ограниченной ответственностью «»Производственный комплекс Самойлов» 110 206 (сто десять тысяч двести шесть) рублей 06 копеек неустойки по договору подряда от 07.06.2018 № 07/06/1-18 за период с 01.09.2019 по 25.01.2020 года. В остальной части в удовлетворении иска отказать. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью ООО "Корсах Фишпродакт" в федеральный бюджет 3 707 рубль 51 копейку государственной пошлины. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «»Производственный комплекс Самойлов» в федеральный бюджет 3 561 рубль 85 копеек государственной пошлины. Решение суда может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Пятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия (изготовления решения в полном объеме) путем подачи апелляционной жалобы через Арбитражный суд Сахалинской области. Копию решения направить истцу и ответчику. Судья О.А. Портнова Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 30.07.2020 2:22:54 Кому выдана Портнова Оксана Александровна Суд:АС Сахалинской области (подробнее)Истцы:ООО "Производственный комплекс Самойлов" (подробнее)Ответчики:ООО "Корсах Фишпродакт" (подробнее)Судьи дела:Портнова О.А. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |
