Резолютивная часть решения от 10 июня 2025 г. по делу № А27-316/2025

АРБИТРАЖНЫЙ СУД

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Дело № А27-316/2025

Р Е Ш Е Н И Е именем Российской Федерации резолютивная часть

11 июня 2025 г. г. Кемерово

Арбитражный суд Кемеровской области в составе: судьи Куликовой Т.Н, при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Давтян А.Т., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению акционерного общества "Азот", Кемеровская область-Кузбасс, г. Кемерово, ОГРН: <***>, ИНН: <***>

к обществу с ограниченной ответственностью "Строительные технологии", Новосибирская область, г. Новосибирск, ОГРН: <***>, ИНН: <***>

о взыскании 277 778,62 руб. неустойки,

Руководствуясь статьями 110, 167, 171, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

решил:

Исковые требования удовлетворить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Строительные технологии", Новосибирская область, г. Новосибирск, ОГРН: <***>, ИНН: <***> в пользу акционерного общества "Азот", Кемеровская область-Кузбасс, г. Кемерово, ОГРН: <***>, ИНН: <***>: 277 778,62 руб. неустойки, а также 12254 руб. расходов по оплате государственной пошлины.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Строительные технологии", Новосибирская область, г. Новосибирск, ОГРН: <***>, ИНН: <***> в доход федерального бюджета 6635 руб. государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в Седьмой арбитражный апелляционный суд в течение одного месяца с момента его принятия. Решение может быть обжаловано в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу, в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа.

Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд Кемеровской области.

Судья Т.Н. Куликова