Резолютивная часть решения от 13 сентября 2019 г. по делу № А59-600/2018

АРБИТРАЖНЫЙ СУД САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

693000, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 28

Факс 460-945, 460-952, адрес сайта-http://sakhalin.arbitr.ru/

Электронная почта-info@sakhalin.arbitr.ru

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А59-600/2018
г. Южно-Сахалинск
13 сентября 2019 года
Арбитражный суд Сахалинской области в составе судьи Веретенникова И.Н., при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению

муниципального казённого учреждения «Управление капитального строительства Корсаковского городского округа» (ОГРН <***>, ИНН <***>, 694020, <...>)

к обществу с ограниченной ответственностью «Стройград» (ОГРН <***>, ИНН <***>, 693020, Сахалинская обл., г. Южно- Сахалинск, ул. Крюкова Д.Н., д. 35)

об обязании устранить недостатки в период гарантийного срока и взыскании неустойки за нарушение срока устранения недостатков,

при участии: от истца: ФИО2 по доверенности от 02.09.2019; от ответчика: ФИО3 по доверенности от 03.12.2018.

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования муниципального казённого учреждения «Управление капитального строительства Корсаковского городского округа» удовлетворить.

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Стройград» в течение одного месяца со дня вступления решения в законную силу безвозмездно устранить недостатки и дефекты, выявленные в период гарантийного срока, а именно:

- произвести ремонт отмостки по всему периметру здания для исключения проникновения осадков к фундаменту, чтобы исключить появление просадочных деформаций;

- устранить дефекты стен, выраженные в образовании трещин в местах сопряжения многослойных конструкций стен с конструкциями монолитного несущего каркаса;

- устранить места протечек кровли для исключения намокания стен и перекрытий;

- отрегулировать работу приточно-вытяжной вентиляции;

-исключить выведение фановых труб в чердачное пространство (вывести фановые трубы за пределы кровли. Стволы труб в пределах чердака изолировать слоем минеральной ваты толщиной 50 мм. Обеспечить герметичность в местах прохода фановых труб и трубостоек через кровельное покрытие);

- произвести замену облицовочного покрытия; - произвести ремонт и заделку трещин с последующей окраской стен;

- устранить места протечек кровли для исключения намокания стен и перекрытий для исключения разрушения конструкция здания (перегородок из ГКЛ);

устранить места протечек кровли;

- произвести усиление несущих элементов стропильной системы с максимальным раскрытием трещин с последующим мониторингом имеющихся трещин в несущих элементах стропильной системы;

- произвести расчистку деревянных конструкций от грязи с последующим повторным нанесением огнебиозащитного состава;

- произвести окраску металлических поверхностей противопожарных лестниц эмалью ПФ-115 по огрунтовке в местах отслоения окрасочного слоя и появления коррозии с предварительной зачисткой щеток мест от ржавчины;

- восстановить покрытие ступени входа в подвал;

- произвести восстановление в подвальном помещении стены из блоков до проектных отметок;

- произвести окраску поверхностей в местах отслоения окрасочного слоя;

- восстановить основание под покрытие на территории физкультурной площадки;

- выполнить восстановление разрушенных частей бетонного основания противопожарных лестниц.

Указанные работы выполнить в соответствии с рекомендациями, указанными в экспертном заключении, представленном ООО «Магнус Мост» в рамках проведений строительно-технической судебной экспертизы.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Стройград» (ОГРН <***>, ИНН <***>, 693020, <...>) денежные средства на случай неисполнения судебного акта в размере 10 000 рублей в день за первые 30 календарных дней неисполнения судебного акта, начиная со следующего дня после вступления его в законную силу; 20 000 рублей в день в течение

следующих 30 календарных дней неисполнения судебного акта; 30 000 рублей в день за все последующие дни неисполнения судебного акта.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Стройград» (ОГРН <***>, ИНН <***>, 693020, <...>) в пользу муниципального казённого учреждения «Управление капитального строительства Корсаковского городского округа» (ОГРН <***>, ИНН <***>, 694020, <...>) неустойку в размере 5 000 000 рублей, расходы на оплату судебной экспертизы в размере 500 000 рублей, а всего взыскать 5 500 000 (пять миллионов пятьсот тысяч) рублей.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Стройград» (ОГРН <***>, ИНН <***>, 693020, <...>) в доход федерального бюджета 200 000 (двести тысяч) рублей государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Пятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с момента вынесения в полном объеме через Арбитражный суд Сахалинской области.

Судья И.Н. Веретенников