Резолютивная часть решения от 10 октября 2024 г. по делу № А74-3173/2024

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е

(резолютивная часть в порядке статьи 176 АПК РФ)

Дело № А74-3173/2024
10 октября 2024 года
г. Абакан


Арбитражный суд Республики Хакасия в составе судьи Чумаченко Т.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Ю.В.Девяшиной рассмотрел в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН <***>, ОГРНИП <***>) к публичному акционерному обществу «Россети Сибирь» (ИНН <***>, ОГРН <***>) об обязании исполнить условия договоров № 20.1900.2821.23, № 20.1900.3399.23 об осуществлении технологического присоединения, об обязании предоставить уведомления об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям,

взыскании 9576 руб. неустойки, в том числе 8 139 руб. 60 коп. неустойки по договору № 20.1900.2821.23, 1 436 руб. 40 коп. по договору № 20.1900.3399.23, взыскании неустойки до момента фактического исполнения обязательства, неосновательного обогащения не более чем за год просрочки,

взыскании судебной неустойки в размере 10 000 руб. по каждому договору,

c участием в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, ФИО2, ФИО3.

Руководствуясь статьями 104, 110, 167 - 171, 176, 180, 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

Удовлетворить исковые требования.

1. Обязать публичное акционерное общества «Россети Сибирь» в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления решения суда в законную силу, исполнить условия договора № 20.1900.2821.23 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимаюших устройств по адресу: <...> уч. 43, а именно:

- выполнить монтаж комплекса коммерческого учета электрической энергии;

- выполнить строительство ЛЭП-10(6)кВ, до места установки новой ТП- 10(6)/0,4кВ;

- выполнить установку новой ТП-10(6)/0,4кВ; - выполнить строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ новой ТП-10(6)/0,4 кВ, до точки присоединения энергопринимающих устройств.

Обязать публичное акционерное общества «Россети Сибирь» в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления решения суда в законную силу, исполнить условия договора № 20.1900.3399.23 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимаюших устройств по адресу: <...> уч. 41, а именно:

- выполнить монтаж комплекса коммерческого учета электрической энергии;

- выполнить строительство ЛЭП 0,4 кВ до точки присоединения энергопринимающих устройств;

- выполнить усиление существующей ТП 30-06-45 для присоединения планируемой нагрузки индивидуального предпринимателя ФИО1;

- выполнить усиление существующей ЛЭП-10 кВ для присоединения планируемой нагрузки индивидуального предпринимателя ФИО1.

2. Обязать ПАО «Россети Сибирь» после исполнения договоров № 20.1900.2821.23, № 20.1900.3399.23 об осуществлении технологического присоединения предоставить индивидуальному предпринимателю ФИО1 уведомления об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям, в форме электронного документа, подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица сетевой организации.

3.Выскать с публичного акционерного общества «Россети Сибирь» в пользу индивидуального предпринимателя ФИО1 9576 руб. неустойки, в том числе 8 139 руб. 60 коп. неустойки по договору № 20.1900.2821.23, 1 436 руб. 40 коп. по договору № 20.1900.3399.23, а также 14 000 руб. расходов по уплате государственной пошлины.

Производить начисление неустойки исходя из расчёта 0,25% от размера платы за технологическое присоединение по договору № 20.1900.2821.23, составляющей 63 840 руб., за каждый день просрочки, начиная с 17.04.2024 до момента фактического исполнения обязательства по осуществлению мероприятий по технологическому присоединению, но не более чем за 315 дней.

Производить начисление неустойки исходя из расчёта 0,25% от размера платы за технологическое присоединение по договору № 20.1900.3399.23, составляющей 63 840 руб., за каждый день просрочки, начиная с 17.04.2024 до момента фактического исполнения обязательства по осуществлению мероприятий по технологическому присоединению, но не более чем за 356 дней.

4. В случае неисполнения настоящего решения в части осуществления технологического присоединения по договорам № 20.1900.2821.23, № 20.1900.3399.23, взыскать с публичного акционерного общества «Россети Сибирь» в пользу индивидуального предпринимателя ФИО1 судебную неустойку в размере 3 000 руб. по каждому договору за каждый календарный день неисполнения решения суда по настоящему делу, по истечении двух месяцев с момента вступления решения в законную силу по день его фактического исполнения.

5. Возвратить ФИО1 из федерального бюджета 2000 руб. государственной пошлины, уплаченной квитанцией ООО «Хакасский муниципальный банк» от 10.04.2024 № 560764096.

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Третий арбитражный апелляционный суд (г. Красноярск) в течение месяца с момента его принятия.

Жалоба подаётся через Арбитражный суд Республики Хакасия.

Судья Чумаченко Т.В.