Резолютивная часть решения от 8 февраля 2023 г. по делу № А48-5196/2022

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ



дело № А48-5196/2022
г. Орел
08 февраля 2023 года
Арбитражный суд Орловской области в составе судьи Москвиной У.В., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Клецовой А.Ю., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Монолит» (462411, Оренбургская область, город Орск, проезд Квартальный, дом 4, квартира 12, ОГРН 1115658029178, ИНН 5614057590) к Муниципальное казенное учреждение «Объединенный муниципальный заказчик города Орла» (302015, Орловская область, г. Орёл, Наугорское шоссе, д. 27А, ОГРН 1025700833454, ИНН 5701000872) об обязании списать неустойку, начисленную по муниципальному контракту от 29.10.2021 № 40/28 за период с 25.12.2021 по 28.12.2022 (с учетом уточнений),

руководствуясь ст. 110, ст. ст. 167-171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

РЕШИЛ:

Исковые требования общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Монолит» (462411, Оренбургская область, город Орск, проезд Квартальный, дом 4, квартира 12, ОГРН 1115658029178, ИНН 5614057590) удовлетворить.

Обязать Муниципальное казенное учреждение «Объединенный муниципальный заказчик города Орла» (302015, Орловская область, г. Орёл, Наугорское шоссе, д. 27А, ОГРН 1025700833454, ИНН 5701000872) списать неустойку, начисленную обществу с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Монолит» (462411, Оренбургская область, город Орск, проезд Квартальный, дом 4, квартира 12, ОГРН 1115658029178, ИНН 5614057590) по муниципальному контракту от 29.10.2021 № 40/28 за период с 25.12.2021 по 28.12.2022.

Взыскать с Муниципального казенного учреждения «Объединенный муниципальный заказчик города Орла» (302015, Орловская область, г. Орёл, Наугорское шоссе, д. 27А, ОГРН 1025700833454, ИНН 5701000872) в пользу общества с ограниченной


ответственностью «Строительная компания «Монолит» (462411, Оренбургская область, город Орск, проезд Квартальный, дом 4, квартира 12, ОГРН 1115658029178, ИНН 5614057590) 6 000 руб. 00 коп. расходов по оплате государственной пошлины.

Исполнительный лист выдать по ходатайству взыскателя после вступления решения суда в законную силу.

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд (г. Воронеж) через Арбитражный суд Орловской области в течение месяца с даты его принятия.

Судья У.В. Москвина