Решение от 28 апреля 2021 г. по делу № А62-11133/2020

АРБИТРАЖНЫЙ СУД СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Большая Советская, д. 30/11, г. Смоленск, 214001

http:// www.smolensk.arbitr.ru; e-mail: info@smolensk.arbitr.ru

тел.8(4812)24-47-71; 24-47-72; факс 8(4812)61-04-16


ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ


Р Е Ш Е Н И Е

город Смоленск

28.04.2021 Дело № А62-11133/2020

Резолютивная часть решения оглашена 21.04.2021

Полный текст решения изготовлен 28.04.2021


Арбитражный суд Смоленской области в составе судьи Каринской И. Л.

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Воробьевой А.А.,

рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению

Акционерного общества Банк «Северный морской путь» (ОГРН <***>; ИНН <***>)

к Обществу с ограниченной ответственностью «Сантехсервис67» (ОГРН <***>; ИНН <***>)

третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора,

Некоммерческая организация «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области» (ОГРН <***>; ИНН <***>)

о взыскании задолженности по договорам предоставления банковской гарантии от 13.02.2020 № 261882, от 13.02.2020 № 261884, от 18.02.2020 № 262551,

при участии:

от истца: не явились, извещены надлежащим образом;

от ответчика: не явились, извещены надлежащим образом;

от третьего лица: не явились, извещены надлежащим образом;



У С Т А Н О В И Л:

Акционерное общество Банк «Северный морской путь» (далее – истец, АО «СМП Банк») обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением к Обществу с ограниченной ответственностью «Сантехсервис67» (далее – ответчик, ООО «Сантехсервис67») о взыскании 3 927 856 руб. 37 коп., в том числе:

- по договору предоставления банковской гарантии от 13.02.2020 № 261882: суммы выплаченной банковской гарантии от 17.02.2020 № 0199.022020ЭБГ 1 255 288 руб. 01 коп., процентов за период с 16.09.2020 по 22.09.2020 в размере 8 642 руб. 97 коп., неустойки за период с 24.09.2020 по 10.12.2020 в сумме 195 824 руб. 93 коп.;

- по договору предоставления банковской гарантии от 13.02.2020 № 261884: суммы выплаченной банковской гарантии от 17.02.2020 № 0200.022020ЭБГ 1 074 608 руб. 89 коп., процентов за период с 16.09.2020 по 22.09.2020 в размере 7 398 руб. 95 коп., неустойки за период с 24.09.2020 по 10.12.2020 в сумме 167 638 руб. 99 коп.;

- по договору предоставления банковской гарантии от 18.02.2020 № 262551: суммы выплаченной банковской гарантии от 20.02.2020 № 0229.022020ЭБГ 1 047 784 руб. 92 коп., процентов за период с 16.09.2020 по 22.09.2020 в размере 7 214 руб. 26 коп., неустойки за период с 24.09.2020 по 10.12.2020 в сумме 163 454 руб. 45 коп.

Определением Арбитражного суда Смоленской области от 10.02.2021 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Некоммерческая организация «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области» (далее – третье лицо, НО «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области», Региональный оператор).

Как следует из материалов дела, между ООО «Сантехсервис67» (далее по тексту также – принципал) и АО «СМП Банк» (далее по тексту также – Банк, гарант) заключен договор предоставления банковской гарантии № 261882 от 13.02.2020 (далее – Договор предоставления банковской гарантии 1).

Во исполнение договора предоставления банковской гарантии № 1 гарант 17.02.2020 предоставил принципалу банковскую гарантию № 0199.022020ЭБГ в обеспечение исполнения обязательств принципала (далее по тексту также – Банковская гарантия 1) по договору о проведении капитального ремонта № 57/ЭА105аг-2019/20 от 25.02.2020 на выполнение работ по оценке технического состояния многоквартирных домов, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных по адресам: <...>, <...>, <...>, заключенному между НО «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домой Смоленской области» (далее по тексту также – бенефициар) и ООО «Сантехсервис67» (далее - Договор 1).

Срок действия – по 31.12.2020 включительно. Сумма Банковской гарантии – 1 480 421,84 руб.

Согласно банковской гарантии бенефициар имеет безусловное право на истребование суммы банковской гарантии полностью или частично в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения принципалом своих обязательств по договору в предусмотренные сроки и/или в случае расторжения договора по вине принципала.

09.09.2020 в адрес гаранта от Регионального фонда поступило требование об уплате денежной суммы по Банковской гарантии № 0199.022020ЭБГ от 17.02.2020 в пользу бенефициара в размере 1 255 288,01 руб.

15.09.2020 гарантом произведена выплата по требованию бенефициара в размере 1 255 288,01 руб. (платежное поручение № 70921 от 15.09.2020).

В соответствии с п. 2.1 Договора о выдаче банковских гарантий 1 принципал обязуется выплатить гаранту вознаграждение за выдачу банковской гарантии, иные суммы, предусмотренные Договором о выдаче банковской гарантии, а также уплачивать иные платежи и возместить гаранту денежные средства, уплаченные по банковской гарантии в полном объеме.

16.11.2020 гарант направил принципалу требование о погашении задолженности по банковской гарантии № 0199.022020ЭБГ от 17.02.2020 и возмещении суммы, выплаченной бенефициару, в размере 1 255 288,01 руб., процентов и неустойки, начисленных по договору, однако данные требования ответчиком оставлены без удовлетворения.

Также между ответчиком и АО «СМП Банк» заключен договор предоставления банковской гарантии № 261884 от 13.02.2020 (далее – Договор предоставления банковской гарантии 2).

Во исполнение Договора предоставления банковской гарантии 2 гарант 17.02.2020 предоставил принципалу Банковскую гарантию № 0200.022020ЭБГ в обеспечение исполнения обязательств принципала (далее – Банковская гарантия 2) по Договору о проведении капитального ремонта № 56/ЭА104аг-2019/20 от 25.02.2020 на выполнение работ по оценке технического состояния многоквартирных домов, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных по адресам: <...>, <...>, заключенному между Региональным оператором и ООО «Сантехсервис67» (далее – Договор 2).

Срок действия – по 31.12.2020 включительно. Сумма Банковской гарантии – 1 213 683,57 руб.

Согласно банковской гарантии бенефициар имеет безусловное право на истребование суммы банковской гарантии полностью или частично в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения принципалом своих обязательств по договору в предусмотренные сроки и/или в случае расторжения договора по вине принципала.

09.09.2020 в адрес гаранта от бенефициара поступило требование об уплате денежной суммы по Банковской гарантии № 0200.022020ЭБГ от 17.02.2020 в пользу бенефициара в размере 1 074 608,89 руб.

15.09.2020 гарантом произведена выплата по требованию бенефициара в размере 1 074 608,89 руб. (платежное поручение № 70941 от 15.09.2020).

В соответствии с п. 2.1 Договора о выдаче банковских гарантий 2 принципал обязуется выплатить гаранту вознаграждение за выдачу банковской гарантии, иные суммы, предусмотренные Договором о выдаче банковской гарантии, а также уплачивать иные платежи и возместить гаранту денежные средства, уплаченные по банковской гарантии в полном объеме.

16.11.2020 гарант направил принципалу требование о погашении задолженности по банковской гарантии № 0200.022020ЭБГ от 17.02.2020 и возмещении суммы, выплаченной бенефициару, в размере 1 074 608,89 руб., процентов и неустойки, начисленных по договору, однако данные требования ответчиком оставлены без удовлетворения.

Также между ответчиком и АО «СМП Банк» заключен договор предоставления банковской гарантии № 262551 от 18.02.2020 (далее - Договор предоставления банковской гарантии 3).

Во исполнение Договора предоставления банковской гарантии 3 гарант 20.02.2020 предоставил принципалу Банковскую гарантию № 0229.022020ЭБГ в обеспечение исполнения обязательств принципала (далее – Банковская гарантия 3) по Договору о проведении капитального ремонта № 62/ЭА110аг-2019/20 от 25.02.2020 на выполнение работ по оценке технического состояния многоквартирных домов, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных по адресам: <...>, <...>, заключенному между НО «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домой Смоленской области» и ООО «Сантехсервис67» (далее – Договор 3).

Срок действия – по 31.12.2020 включительно. Сумма Банковской гарантии – 1 186 209,93 руб.

Согласно банковской гарантии бенефициар имеет безусловное право на истребование суммы банковской гарантии полностью или частично в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения принципалом своих обязательств по Договору в предусмотренные сроки и/или в случае расторжения Договора по вине принципала.

09.09.2020 в адрес гаранта от Регионального фонда поступило требование об уплате денежной суммы по Банковской гарантии № 0229.022020ЭБГ от 20.02.2020 в пользу бенефициара в размере 1 047 784,92 руб.

15.09.2020 гарантом произведена выплата по требованию бенефициара в размере 1 047 784,92 руб. (платежное поручение № 70947 от 15.09.2020).

В соответствии с п. 2.1 Договора о выдаче банковских гарантий 3 принципал обязуется выплатить гаранту вознаграждение за выдачу банковской гарантии, иные суммы, предусмотренные Договором о выдаче банковской гарантии, а также уплачивать иные платежи и возместить гаранту денежные средства, уплаченные по банковской гарантии в полном объеме.

16.11.2020 гарант направил принципалу требование о погашении задолженности по банковской гарантии № 0229.022020ЭБГ от 17.02.2020 и возмещении суммы, выплаченной бенефициару, в размере 1 047 784,92 руб., процентов и неустойки, начисленных по договору, однако данные требования ответчиком оставлены без удовлетворения.

Согласно разделу 1 Индивидуальных условий договоров предоставления банковской гарантии № 261882 от 13.02.2020, № 261884 от 13.02.2020, № 262551 от 18.02.2020 заключаемый сторонами договор состоит их Общих условий и Индивидуальных условий. Общие условия размещены на официальном сайте Банка по адресу: https://smpbank.ru, засвидетельствованы протоколом осмотра доказательств 04.10.2019 за № 77/694-н/77-2019-3-4081 и подписаны ФИО1 ВРИО нотариуса г. Москвы ФИО2

Договоры заключаются сторонами посредством присоединения принципала (в данном случае ООО «Сантехсервис67») к Общим условиям в целом и подписания сторонами Индивидуальных условий. Принципал считается присоединившимся к Общим условиям, а договор считается заключенным с момента подписания принципалом Индивидуальных условий.

Согласно разделу 3 Индивидуальных условий договор заключается (подписывается) в форме электронного документа, подписанного электронными подписями сторон, посредством использования онлайн платформы с встроенной системой защищенного электронного документооборота на сайте https://vbankcenter.ru/.

Подписание сторонами договора и иных документов в онлайн платформе означает, что такие документы направлены от имени сторон, являются подлинными и достоверными, признаются равнозначными документами на бумажном носителе, подписанными собственноручной подписью уполномоченных лиц сторон с проставленными на них оттисками печатей.

Согласно п. 13 Индивидуальных условий принципал присоединяется к Общим условиям договора предоставления банковской гарантии, которые вместе с индивидуальными условиями составляют договор предоставления банковской гарантии, принципал выражает полное согласие с Общими условиями и подтверждает, что до заключения договора ему была предоставлена исчерпывающая информация о заключаемом договоре.

Согласно Индивидуальных условий при использовании электронных подписей в рамках договора стороны руководствуются Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

Договоры о предоставлении банковской гарантии подписаны электронными подписями сторон на сайте https://vbankcenter.ru.

Истцом в материалы дела по договору № 261882 от 13.02.2020 представлен протокол проверки электронной подписи от 20.04.2021 (на дату подписания договора протокол не был выгружен), которым подтверждается подписание договора сторонами Индивидуальных условий договора, со стороны Банка 13.02.2020, со стороны ответчика – 17.02.2020. Согласно протоколу подпись не подтверждена для 1 документа, так как срок действия электронной подписи со стороны ответчика истек 11.12.2020. Также представлен скриншот с сайта https://vbankccnter.ru, согласно которому подтверждается подписание сторонами договора.

По договору № 261884 от 13.02.2020 в материалы дела представлен протокол проверки электронной подписи от 20.04.2021 (на дату подписания договора протокол не был выгружен), которым подтверждается подписание договора сторонами Индивидуальных условий договора, со стороны Банка 13.02.2020, со стороны ответчика – 17.02.2020 г. Согласно протоколу подпись не подтверждена для 1 документа, так как срок действия электронной подписи со стороны ответчика истек 11.12.2020, а протокол проверки подписи был выгружен 20.04.2021. Представлен скриншот с сайта https://vbankcenter.ru/, согласно которому подтверждается подписание сторонами договора.

По договору № 262551 от 18.02.2020 в материалы дела представлен протокол проверки электронной подписи от 20.02.2020, которым подтверждается подписание договора сторонами индивидуальных условий договора, со стороны Банка 18.02.2020, со стороны ответчика – 19.02.2020.

С учетом изложенного, вышеуказанные договоры предоставления банковской гарантии, с учетом совершения сторонами описанных выше действий и их исполнения, являются заключенными.

Согласно п.п. 4.1.1 Общих условий выдачи банковских гарантий от 30.08.2019 гарант вправе требовать от принципала выплаты всей суммы, произведенного по требованию бенефициара платежа по гарантии.

Согласно п.п. 3.4.1, п.п. 4.3.1, п.п. 4.3.2 Общих условий, а также п. 2.2 Индивидуальных условий договоров предоставления банковской гарантии № 261882 от 13.02.2020, № 261884 от 13.02.2020, № 262551 от 18.02.2020, в случае осуществления гарантом выплат бенефициару по гарантии принципал обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней, возместить гаранту в полном объеме суммы уплаченного бенефициару платежа по гарантии, а также возместить иные расходы гаранта, произведенные или предъявленные последнему бенефициаром и (или) третьими лицами, связанные с выдачей гарантии, изменением ее условий, аннулированием гарантии, совершением по ней платежа, почтово-телеграфные расходы гаранта и иные предусмотренные договором расходы/платежи.

Согласно п.п. 3.4.2 Общих условий в случае не возмещения в дату уплаты гарантом денежных средств по требованию бенефициара принципал обязан уплатить гаранту проценты за пользование денежными средствами гаранта в течении 5 (пяти) рабочих дней, следующих за днем уплаты гарантом денежных средств бенефициару из расчета 36% годовых на сумму уплаченную гарантом бенефициару.

В соответствии с данным пунктом договоров предоставления банковской гарантии, истцом ответчику произведено начисление процентов за пользование денежными средствами за период с 16.09.2020 по 22.09.2020 (бенефициару денежные средства по трем гарантиям были перечислены 15.09.2020 согласно представленным истцом платежным поручениям).

В соответствии с п. 5.2 Общих условий при нарушении принципалом денежных обязательств, установленных договором, принципал уплачивает гаранту неустойку в размере 0,2% от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки.

В этой связи истцом в соответствии с условиями договоров предоставления банковской гарантии ответчику за период с 24.09.2020 по 10.12.2020 была начислена неустойка.

По состоянию на 10.12.2020 задолженность по Договору предоставления банковской гарантии 1 составляет 1 459 755 руб. 91 коп., из них: сумма выплаченной Банковской гарантии – 1 255 288 руб. 01 коп., проценты за период с 16.09.2020 по 22.09.2020 – 8 642 руб. 97 коп., неустойка за период с 24.09.2020 по 10.12.2020 – 195 824 руб. 93 коп.;

задолженность по Договору предоставления банковской гарантии 2 составляет 1 249 646 руб. 83 коп., из них: сумма выплаченной Банковской гарантии – 1 074 608 руб. 89 коп., проценты за период с 16.09.2020 по 22.09.2020 – 7 398 руб. 95 коп., неустойка за период с 24.09.2020 по 10.12.2020– 167 638 руб. 99 коп.;

задолженность по Договору предоставления банковской гарантии 3 составляет 1 218 453 руб. 63 коп., из них: сумма выплаченной Банковской гарантии – 1 047 784 руб. 92 коп., проценты за период с 16.09.2020 по 22.09.2020 – 7 214 руб. 26 коп., неустойка за период с 24.09.2020 по 10.12.2020 – 163 454 руб. 45 коп.

Поскольку задолженность по договорам банковской гарантии ответчиком не погашена истец обратился в суд с исковым заявлением.

Истец явку своего представителя в судебное заседание не обеспечил, о времени и месте судебного заседания извещен надлежащим образом.

Ответчик явку своего представителя в судебное заседание не обеспечил, о времени и месте судебного заседания извещен надлежащим образом, отзыв на исковое заявление не представил.

Третье лицо явку своего представителя в судебное заседание не обеспечило, о времени и месте судебного заседания извещено надлежащим образом, представило отзыв на исковое заявление, в котором полагало заявленные требования обоснованными и подлежащими удовлетворению.

В представленном отзыве третье лицо указало, что 25.02.2020 по результатам проведения электронных аукционов между Региональным оператором и ООО «Сантехсервис67» (далее - ответчик, подрядчик) были заключены договоры о проведении капитального ремонта, а именно:

- договор о проведении капитального ремонта №56/ЭА104аг-2019/20 на выполнение работ по оценке технического состояния многоквартирных домов, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных по адресам: <...>; <...>;

- договор о проведении капитального ремонта № 57/ЭА105аг-2019/20 на выполнение работ по оценке технического состояния многоквартирных домов, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных по адресам: <...>; <...>; <...>;

- договор о проведении капитального ремонта № 62/ЭА110аг-2019/20 на выполнение работ по оценке технического состояния многоквартирных домов, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных по адресам: <...>; <...>.

В соответствии с разделом 2 договоров подрядчиком представлены банковские гарантии, выданные АО «СМП Банк», а именно:

- Банковская гарантия № 0200.022020ЭБГ от 17.02.2020 на сумму 1213683,57 руб. - обеспечение исполнения обязательств по договору №56/ЭА104аг-2019/20, срок действия банковской гарантии установлен по 31.12.2020 (включительно);

- Банковская гарантия № 0199.022020ЭБГ от 17.02.2020 на сумму 1480421,84 руб. - обеспечение исполнения обязательств по договору №57/ЭА105аг-2019/20, срок действия банковской гарантии установлен по 31.12.2020 (включительно);

- Банковская гарантия № 0229.022020 ЭБГ от 20.02.2020 на сумму1186209,93 руб. - обеспечение исполнения обязательств по договору №62/ЭА110аг-2019/20, срок действия банковской гарантии установлен по 31.12.2020 (включительно).

Общий срок выполнения работ по договорам составлял с 11.03.2020 по 30.10.2020.

Срок выполнения работ по договорам не изменялся.

08.04.2020 между заказчиком и подрядчиком были заключены дополнительные соглашения № 1 к договорам, в соответствии с которыми в предметы договоров (и приложения к договорам) были внесены изменения, а именно - исключены работы по установке коллективных (общедомовых) приборов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды в многоквартирных домах.

В соответствии с пунктом 1.1 договоров подрядчик обязался выполнить работы по оценке технического состояния, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем электроснабжения, теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения (далее также - работы).

В соответствии с пунктом 6.1.2 договора подрядчик обязан передать заказчику разработанную проектную документацию для согласования перед прохождением экспертизы проектной документации, с отметкой о согласовании с организацией-балансодержателем и ресурсоснабжающими организациями, с лицом, которое уполномочено действовать от имени собственников помещений в многоквартирном доме (в случае, если капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме проводится на основании решения собственников помещений в этом многоквартирном доме), управляющей компании.

Пунктом 6.1.3 договоров предусмотрена обязанность подрядчика уведомить заказчика о передаче разработанной проектной документации на государственную экспертизу в течение 5 (пяти) дней с момента передачи.

Согласно п. 6.1.4 договора подрядчик обязан передать заказчику технический отчет с выводами и рекомендациями по результатам обследования и готовую проектную документацию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в сроки и в объемах, определенных Техническим заданием и другими условиями Договора о проведении капитального ремонта.

По состоянию на 10.08.2020 сроки выполнения работ по разработке проектной документации, прохождения государственной экспертизы проектной документации и достоверности определения стоимости работ по капитальному ремонту, согласования и приемки работ по разработке проектной документации заказчиком, предусмотренные 1 – 3 этапами графика выполнения работ, истекли, однако разработанная проектная документация в адрес Регионального оператора от подрядчика, так и не поступила, работы по разработке проектной документации не завершены, что повлекло нарушение сроков выполнения работ, предусмотренных договорами.

31.07.2020 Региональным оператором были составлены акты строительного контроля, из которых следует, что строительно-монтажные работы по капитальному ремонту общего имущества, предусмотренные договорами, в вышеуказанных многоквартирных домах не проводятся.

В соответствии с пунктом 10.1.2 договоров, в случае просрочки исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного договором о проведении капитального ремонта, заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором о проведении капитального ремонта, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором о проведении капитального ремонта срока исполнения обязательства, включая срок исполнения его этапа. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) равен одной сто тридцатой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости этапа услуг и (или) работ, сроки по которому нарушены.

Так, по состоянию на 10.08.2020 штрафы за несоблюдение указанных в графике сроков выполнения работ составили:

<...>

199 000,00 руб. х 4,25 % х 1/130 х 60 кал.дней = 3 903,46 руб.

<...>

186 349,00 руб. х 4,25 % х 1/130 х 60 кал.дней = 3 655,32 руб.

<...>

199 000,00 руб. х 4,25 % х 1/130 х 60 кал.дней = 3 903,46 руб.

<...>

190 632,49 руб. х 4,25 % х 1/130 х 60 кал.дней = 3 739,33 руб.

<...>

199 000,00 руб. х 4,25 % х 1/130 х 60 кал.дней = 3 903,46 руб.

Согласно пункту 13.2 договоров в случае задержки подрядной организацией начала оказания услуг и (или) выполнения работ более чем на 5 календарных дней по причинам, не зависящим от заказчика или собственников помещений в многоквартирном доме (подпункт «б»), а также в случае нарушения подрядной организацией сроков оказания услуг и (или) выполнения работ продолжительностью более 15 календарных дней по любому из многоквартирных домов (подпункт «е»), заказчик вправе расторгнуть договор о проведении капитального ремонта в одностороннем порядке с взысканием причиненных убытков.

В соответствии с положениями пунктов 13.1, 13.2 НО «Региональный фонд капитального ремонта» было принято решение о расторжении договоров №56/ЭА104аг-2019/20, № 57/ЭА105аг-2019/20, № 62/ЭА110аг-2019/20 в одностороннем порядке, о чем 10.08.2020 в адрес подрядчика было направлено соответствующее уведомление, которое получено Обществом 18.08.2020 (о чем имеются почтовые уведомления о вручении).

Таким образом, договоры считаются расторгнутыми с 31.08.2020.

В случае расторжения договора о проведении капитального ремонта в одностороннем порядке по основаниям, указанным в пункте 13.2 договора, подрядчик уплачивает заказчику штраф в размере 10 процентов стоимости договора о проведении капитального ремонта в порядке, установленном договором о проведении капитального ремонта. Указанный штраф уплачивается помимо средств, которые подрядчик обязан будет возместить заказчику в качестве причиненных убытков (вреда) пункт 13.4 договоров.

С учетом изложенных обстоятельств, положений пункта 13.4 договоров, заказчиком в уведомлениях о расторжении договоров №56/ЭА104аг-2019/20, № 57/ЭА105аг-2019/20, № 62/ЭА110аг-2019/20 было выставлено требование об уплате штрафов размере 10% от стоимости договоров о проведении капитального ремонта, а также об уплате штрафов за несоблюдение указанных в графике сроков выполнения, в срок до 31.08.2020.

Требование об уплате вышеуказанных штрафов, подрядчиком в добровольном порядке не исполнено, в связи с чем 01.09.2020 заказчик обратился в АО «СМП Банк» с требованиями об уплате денежных сумм по банковским гарантиям, а именно:

- требование от 01.09.2020 (исх. №4903) об уплате денежных средств в сумме 1 074 608,89 руб., из них: 1 067 050,11 руб. - за расторжение договора № 56/ЭА104аг-2019/20 от 25.02.2020, а также штраф за несоблюдение указанных в графике сроков выполнения работ в размере 7 558,78 руб., по банковской гарантии № 0200.022020ЭБГ от 17.02.2020;

- требование от 01.09.2020 (исх. №4904) об уплате денежных средств в сумме 1 255 288,01 руб., из них: 1 251 384,55 руб. - за расторжение договора № 57/ЭА105аг-2019/20 от 25.02.2020, а также штраф за несоблюдение указанных в графике сроков выполнения работ в размере 3 903,46 руб., по банковской гарантии № 0199.022020ЭБГ от 17.02.2020;

- требование от 01.09.2020 (исх. №4905) об уплате денежных средств в сумме 1 047 784,92 руб., из них: 1 040 142,13 руб. - за расторжение договора № 62/ЭА110аг-2019/20 от 25.02.2020, а также штраф за несоблюдение указанных в графике сроков выполнения работ в размере 7 642,79 руб., по банковской гарантии № 0229.022020ЭБГ от 20.02.2020.

Вышеуказанные требования об оплате штрафов по банковским гарантиям исполнены гарантом в полном объеме (платежные поручения № 70941, № 70921, № 70947 от 15.09.2020).

Вместе с тем, во исполнение требований пункта 258 Положения «О привлечении специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 01.07.2016 № 615, 01.09.2020 Региональным оператором в Управление федеральной антимонопольной службы по Смоленской области была направлена информация о расторжении договоров с ответчиком. Решением Смоленского УФАС России информация об ООО «Сантехсервис67» и его учредителях включена в реестр недобросовестных подрядных организаций.

В соответствии с частью 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) суд рассмотрел дело в отсутствие представителей сторон и третьего лица.

Оценив доказательства по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, определив относимость, допустимость и достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности, суд приходит к следующим выводам.

Согласно статье 309 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов.

Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом (статья 310 ГК РФ).

В силу пункта 1 статьи 428 ГК РФ договором присоединения признается договор, условия которого определены одной из сторон в формулярах или иных стандартных формах и могли быть приняты другой стороной не иначе как путем присоединения к предложенному договору в целом.


В соответствии с пунктом 1 статьи 368 ГК РФ по независимой гарантии гарант принимает на себя по просьбе другого лица (принципала) обязательство уплатить указанному им третьему лицу (бенефициару) определенную денежную сумму в соответствии с условиями данного гарантом обязательства независимо от действительности обеспечиваемого такой гарантией обязательства. Требование об определенной денежной сумме считается соблюденным, если условия независимой гарантии позволяют установить подлежащую выплате денежную сумму на момент исполнения обязательства гарантом.

Независимая гарантия выдается в письменной форме (пункт 2 статьи 434), позволяющей достоверно определить условия гарантии и удостовериться в подлинности ее выдачи определенным лицом в порядке, установленном законодательством, обычаями или соглашением гаранта с бенефициаром.

Независимые гарантии могут выдаваться банками или иными кредитными организациями (банковские гарантии), а также другими коммерческими организациями.

В независимой гарантии должны быть указаны: дата выдачи; принципал; бенефициар; гарант; основное обязательство, исполнение по которому обеспечивается гарантией; денежная сумма, подлежащая выплате, или порядок ее определения; срок действия гарантии; обстоятельства, при наступлении которых должна быть выплачена сумма гарантии.

Все указанные требования при заключении банковской гарантии сторонами соблюдены.

Пунктом 1 статьи 379 ГК РФ установлено, что принципал обязан возместить гаранту выплаченные в соответствии с условиями независимой гарантии денежные суммы, если соглашением о выдаче гарантии не предусмотрено иное.

Из материалов дела следует, что принятые на себя обязательства по возмещению выплаченных истцом по банковским гарантиям сумм ответчиком не исполнены. Контррасчет задолженности ответчиком не представлен, доказательства возмещения истцу сумм в материалах дела отсутствуют.

Таким образом, заявленные истцом требования о взыскании сумм выплаченных банковских гарантий не оспорены и не опровергнуты ответчиком.

Согласно части 3 статьи 70 АПК РФ признание стороной обстоятельств, на которых другая сторона основывает свои требования или возражения, освобождает другую сторону от необходимости доказывания таких обстоятельств.

Исходя из положений части 3.1 статьи 70 АПК РФ обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Принимая во внимание, что ответчик не оспорил обстоятельства, на которые ссылался истец, руководствуясь положениями части 3.1 статьи 70 АПК РФ, суд приходит к выводу о том, что обстоятельства, на которые истец ссылается в обоснование своих требований, считаются признанными ответчиком (постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 15.10.2013 № 8127/13).

На основании изложенного, требования истца о взыскании с ответчика суммы выплаченной банковской гарантии от 17.02.2020 № 0199.022020ЭБГ 1 255 288 руб. 01 коп., суммы выплаченной банковской гарантии от 17.02.2020 № 0200.022020ЭБГ 1 074 608 руб. 89 коп. и суммы выплаченной банковской гарантии от 20.02.2020 № 0229.022020ЭБГ 1 047 784 руб. 92 коп. подлежат удовлетворению.

Согласно пункту 1 статьи 329 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором.

В соответствии со статьей 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

В соответствии с п.п. 3.4.2 Общих условий договоров предоставления банковской гарантии, истцом ответчику произведено начисление процентов за пользование денежными средствами за период с 16.09.2020 по 22.09.2020.

Также, в связи с нарушением ответчиком обязательств по возмещению Банку сумм выплаченных банковских гарантий истцом в соответствии с п. 5.2 Общих условий ответчику была начислена неустойка за период с 24.09.2020 по 10.12.2020.

Доказательств погашения начисленных истцом процентов за пользование денежными средствами и неустойки ответчиком в материалы дела не представлено.

Представленные истцом расчеты процентов и неустойки проверены судом и являются арифметически верными, контррасчет ответчиком не представлен.

Учитывая изложенное, требования истца о взыскании процентов за период с 16.09.2020 по 22.09.2020 в размере 8 642 руб. 97 коп. и неустойки за период с 24.09.2020 по 10.12.2020 в сумме 195 824 руб. 93 коп. по договору предоставления банковской гарантии от 13.02.2020 № 261882, процентов за период с 16.09.2020 по 22.09.2020 в размере 7 398 руб. 95 коп. и неустойки за период с 24.09.2020 по 10.12.2020 в сумме 167 638 руб. 99 коп. по договору предоставления банковской гарантии от 13.02.2020 № 261884, процентов за период с 16.09.2020 по 22.09.2020 в размере 7 214 руб. 26 коп. и неустойки за период с 24.09.2020 по 10.12.2020 в сумме 163 454 руб. 45 коп. по договору предоставления банковской гарантии от 18.02.2020 № 262551 подлежат удовлетворению.


В соответствии с частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны пропорционально удовлетворенным исковым требованиям.

С учетом размера удовлетворенных судом исковых требований, расходы истца по уплате государственной пошлины в размере 42 639 руб. подлежат отнесению на ответчика.

Руководствуясь статьями 167 - 171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд



Р Е Ш И Л :

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Сантехсервис67» (ОГРН <***>; ИНН <***>) в пользу Акционерного общества Банк «Северный морской путь» (ОГРН <***>; ИНН <***>) 3 927 856 руб. 37 коп., в том числе:

- по договору предоставления банковской гарантии от 13.02.2020 № 261882: сумму выплаченной банковской гарантии от 17.02.2020 № 0199.022020ЭБГ 1 255 288 руб. 01 коп., проценты за период с 16.09.2020 по 22.09.2020 в размере 8 642 руб. 97 коп., неустойку за период с 24.09.2020 по 10.12.2020 в сумме 195 824 руб. 93 коп.;

- по договору предоставления банковской гарантии от 13.02.2020 № 261884: сумму выплаченной банковской гарантии от 17.02.2020 № 0200.022020ЭБГ 1 074 608 руб. 89 коп., проценты за период с 16.09.2020 по 22.09.2020 в размере 7 398 руб. 95 коп., неустойку за период с 24.09.2020 по 10.12.2020 в сумме 167 638 руб. 99 коп.;

- по договору предоставления банковской гарантии от 18.02.2020 № 262551: сумму выплаченной банковской гарантии от 20.02.2020 № 0229.022020ЭБГ 1 047 784 руб. 92 коп., проценты за период с 16.09.2020 по 22.09.2020 в размере 7 214 руб. 26 коп., неустойку за период с 24.09.2020 по 10.12.2020 в сумме 163 454 руб. 45 коп.;

а также 42 639 руб. в возмещение судебных расходов по уплате государственной пошлины.

В соответствии с частью 3 статьи 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации исполнительный лист выдается по письменному ходатайству взыскателя или по его ходатайству направляется для исполнения непосредственно арбитражным судом.

Лица, участвующие в деле, вправе обжаловать настоящее решение суда в течение месяца после его принятия в апелляционную инстанцию – Двадцатый арбитражный апелляционный суд (г.Тула), в течение двух месяцев после вступления решения суда в законную силу в кассационную инстанцию – Арбитражный суд Центрального округа (г. Калуга) при условии, что решение суда было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы. Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд Смоленской области.



Судья И.Л. Каринская