Резолютивная часть решения от 6 декабря 2023 г. по делу № А31-5679/2023Арбитражный суд Костромской области (АС Костромской области) - Гражданское Суть спора: о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда АРБИТРАЖНЫЙ СУД КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 156000, г. Кострома, ул. Долматова, д. 2 http://kostroma.arbitr.ru Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть) Дело № А31-5679/2023 г. Кострома 06 декабря 2023 года Арбитражный суд Костромской области в составе судьи Головастиковой Е.Ю., при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1, рассмотрел в судебном заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «СтройСтандарт» (ИНН <***>, ОГРН <***>) к Управлению строительства и капитального ремонта Администрации города Костромы (ИНН <***>, ОГРН <***>) о взыскании неустойки. Руководствуясь статьями 110, 167- 171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд исковые требования удовлетворить. Взыскать с Управления строительства и капитального ремонта Администрации города Костромы (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «СтройСтандарт» (ИНН <***>, ОГРН <***>) 110 581 руб. неустойки, 4 317 руб. в возмещение расходов по оплате государственной пошлины, 30 000 руб. расходов по оплате услуг представителя. Исполнительный лист выдается по ходатайству взыскателя либо по его ходатайству направляется для исполнения непосредственно арбитражным судом. Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «СтройСтандарт» (ИНН <***>, ОГРН <***>) из федерального бюджета 289 руб. государственной пошлины, уплаченной платежным поручением от 21.03.2023 № 76. Решение может быть обжаловано во Второй арбитражный апелляционный суд в течение месячного срока со дня его принятия или в Арбитражный суд Волго-Вятского округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления решения в законную силу, при условии, что решение было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы. Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд Костромской области. Судья Е.Ю. Головастикова Суд:АС Костромской области (подробнее)Истцы:ООО "СтройСтандарт" (подробнее)Ответчики:Управление строительства и капитального ремонта Администрации города Костромы (подробнее)Судьи дела:Головастикова Е.Ю. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |
