Резолютивная часть решения от 18 января 2023 г. по делу № А78-12127/2022Арбитражный суд Забайкальского края (АС Забайкальского края) - Гражданское Суть спора: о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 672002, Выставочная, д. 6, Чита, Забайкальский край http://www.chita.arbitr.ru; е-mail: info@chita.arbitr.ru ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Дело № А78-12127/2022 г.Чита 18 января 2023 года Руководствуясь статьями 110, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд Заявление общества с ограниченной ответственностью "ДВМ-Чита" (ОГРН <***>, ИНН <***>) о снижении размера неустойки в соответствии со статьей 333 Гражданского кодекса Российской Федерации удовлетворить. Иск удовлетворить в части. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "ДВМ-Чита" (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу Комитета градостроительной политики администрации городского округа "Город Чита" (ОГРН <***>, ИНН <***>) 257 008 руб. 45 коп. штрафа. В удовлетворении остальной части иска отказать. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "ДВМ-Чита" (ОГРН <***>, ИНН <***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 5 170 руб. На решение может быть подана апелляционная жалоба в Четвёртый арбитражный апелляционный суд в течение одного месяца со дня принятия. Судья Д.Е. Алфёров Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство России Дата 16.01.2023 3:23:00 Кому выдана Алферов Дмитрий Евгеньевич Суд:АС Забайкальского края (подробнее)Истцы:Комитет градостроительной политики администрации городского округа "Город Чита" (подробнее)Ответчики:ООО ДВМ-ЧИТА (подробнее)Судьи дела:Алферов Д.Е. (судья) (подробнее)Последние документы по делу:Судебная практика по:Уменьшение неустойкиСудебная практика по применению нормы ст. 333 ГК РФ |
