Резолютивная часть решения от 15 декабря 2024 г. по делу № А75-8556/2024

Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

ул. Мира д. 27, г. Ханты-Мансийск, 628011, тел. (3467) 95-88-71, сайт http://www.hmao.arbitr.ru

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А75-8556/2024
16 декабря 2024 г.
г. Ханты-Мансийск


Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в составе судьи Агеева А.Х., при ведении протокола секретарем судебного заседания Корневой О.С., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску Федерального казенного учреждения «Исправительная колония № 13 Главного Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Свердловской области» (622013, <...>, ОГРН: <***>, дата присвоения ОГРН: 04.11.2002, ИНН: <***>) к казенному учреждению Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Управление капитального строительства» (628011, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, <...> , ОГРН: <***>, дата присвоения ОГРН: 04.04.2003, ИНН: <***>) о понуждении к исполнению обязательств в натуре, взыскании неустойки,

третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора: ООО «Уникон-Урал Инжиниринг» (ИНН <***>),

при участии представителей сторон: от истца – не явились, от ответчика – ФИО1 по доверенности № 38 от 13.05.2024, от третьего лица – не явились,

руководствуясь статьями 110, 167-171, 176, 180, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,

р е ш и л:

исковые требования удовлетворить.

Обязать казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Управление капитального строительства» в течении 10 календарных дней с момента вступления решения суда в законную силу исполнить обязательство в натуре, осуществить приемку товара (мебели для комплектации объекта капитального строительства: «Реконструкция и расширение здания Лангепасского профессионального колледжа») в соответствии с условиями государственного контракта № 046/07.22 от 29.07.2022.

Результат приемки товара оформить в соответствии с разделом III контракта № 046/07.22 от 29.07.2022, путем подписания акта приема – передачи товара, товарной

(товарно-транспортной) накладной, счета и счета-фактуры (универсального передаточного документа).

Взыскать с казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Управление капитального строительства» в пользу федерального казенного учреждения «Исправительная колония № 13 Главного Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Свердловской области» на случай неисполнения решения суда по делу № А758556/2024 судебную неустойку в размере 1 000 руб. за каждый день просрочки исполнения решения суда. Судебная неустойка подлежит взысканию только по истечению срока, установленного судом для исполнения решения суда.

Взыскать с казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Управление капитального строительства» в пользу федерального казенного учреждения «Исправительная колония № 13 Главного Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Свердловской области» договорную неустойку (пеню) в размере 1 425 777 рублей 43 копейки.

Взыскать с казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Управление капитального строительства» в пользу федерального казенного учреждения «Исправительная колония № 13 Главного Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Свердловской области» на сумму 5 170 851,00 руб. (цена контракта) договорную неустойку (пеню) в порядке, предусмотренном п. 6.6. контракта в размере 1/300 ключевой ставки ЦБ РФ, действующей на дату оплаты долга, за каждый день просрочки, начиная с 01.05.2024 по день фактической оплаты суммы долга. Со дня частичной оплаты задолженности начисление неустойки производить на оставшуюся часть основного долга.

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба.

Решение, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в апелляционном порядке в Восьмой арбитражный апелляционный суд в течение месяца после его принятия. Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

В соответствии с частью 5 статьи 15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации настоящий судебный акт выполнен в форме электронного документа и подписан усиленной квалифицированной электронной подписью судьи.

Судья А.Х. Агеев