СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 8 сентября 2022 г. по делу № А40-67087/2022

Арбитражный суд города Москвы (АС города Москвы) - Гражданское

Суть спора: о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда

900108936_33198809

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ

115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17

http://www.msk.arbitr.ru ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ

(резолютивная часть в порядке ст. 176 АПК РФ)

Дело № А40-67087/22-5-468
г. Москва
08 сентября 2022 года
Арбитражный суд города Москвы в составе: Судьи Киселевой Е.Н., единолично, при ведении протокола помощником Амбаловой И.А. рассмотрев в судебном заседании дело

по иску Общества с ограниченной ответственностью «ПСК Альянс» (107065, Москва город, улица Камчатская, дом 4, корпус 2, э 1 пом VIII к 3 оф 1Г, ОГРН: 1197746285395, Дата присвоения ОГРН: 24.04.2019, ИНН: 9718136156)

к ответчику: Общество с ограниченной ответственностью «СК Искра» (115230, Москва город, проезд Электролитный, дом 3Б, строение 6, помещение II к.14, ОГРН: 1197746417318, Дата присвоения ОГРН: 01.07.2019, ИНН: 7726454705)

о взыскании долга 8 455 602 руб. по договору субподряда № СК-03/20-01 от 11.03.2020г. и договору поставки материалов № СК-03/20-01 от 11. 03.2020 г., штраф за неисполнение обязательств по выполнению работ по договору субподряда № СК-03/20-01 от 11.03.2020г. в размере 658 307 руб. 02 коп., неустойки за просрочку исполнения обязательств по выполнению работ 30 557 708 руб.44 коп., неустойки за нарушение сроков предоставления оригиналов надлежащей оформленной учетной документации за период с 20.10.2020 г. по 13.07.2021 г. в размере 8 925 000 руб.

в заседании приняли участие: согласно протоколу судебного заседания

РЕШИЛ:

В удовлетворении ходатайства Общества с ограниченной ответственностью «ПСК Альянс» (ОГРН: 1197746285395, ИНН: 9718136156) о фальсификации доказательств и назначении судебной криминалистической экспертизы – отказать.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «СК Искра» (ОГРН: 1197746417318, ИНН: 7726454705) в пользу Общества с ограниченной ответственностью «ПСК Альянс» (ОГРН: 1197746285395, ИНН: 9718136156) долг 7 516 251 (семь миллионов пятьсот шестнадцать тысяч двести пятьдесят один) руб. 45 коп., неустойку 28 751 087 (двадцать восемь миллионов семьсот пятьдесят одна тысяча восемьдесят семь) руб. 00 коп., а также 156 000 (сто пятьдесят шесть тысяч) руб. 00 коп. расходов по оплате госпошлины.

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение одного месяца с даты его принятия.

Судья Е.Н. Киселева