СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 29 января 2020 г. по делу № А39-12691/2019

Арбитражный суд Республики Мордовия (АС Республики Мордовия) - Гражданское

Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда

22/2020-4121(1)

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

(резолютивная часть)

Дело № А39-12691/2019
город Саранск
29 января 2020 года
Арбитражный суд Республики Мордовия в лице судьи Кшняйкина Ю.А. при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску

Государственного казенного учреждения "Управление капитального строительства Республики Мордовия"

к обществу с ограниченной ответственностью "Анелия" о взыскании неустойки в сумме 4235341 рубль 45 копеек,

при участии представителей:

от истца: ФИО2, по доверенности № 41/19 от 09.12.2019 г., диплом серии ДВС № 0475401 от 17.06.2002 г.,

от ответчика: ФИО3, по доверенности № 1 от 09.01.2020 г., диплом серии БВС № 0398752 от 17.06.2003 г.,

руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд

р е ш и л:

взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Анелия" (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу Государственного казенного

учреждения "Управление капитального строительства Республики Мордовия" (ОГРН 1021300973781, ИНН 1326134450) неустойку в размере 643017руб. 94коп.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Анелия" (ОГРН <***>, ИНН <***>) в доход федерального бюджета РФ госпошлину в сумме 42289руб.

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Республики Мордовия в течение месяца со дня вынесения решения.

В таком же порядке решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Волго-Вятского округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления решения в законную силу, при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Судья Ю.А. Кшняйкин Электронная подпись действительна.

Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 21.05.2019 7:45:17

Кому выдана Кшняйкин Юрий Анатольевич