Резолютивная часть решения от 6 марта 2023 г. по делу № А58-146/2023

Арбитражный суд Республики Саха (Якутия)

улица Курашова, дом 28, бокс 8, г. Якутск, 677980, www.yakutsk.arbitr.ru


Именем Российской Федерации


РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А58-146/2023
06 марта 2023 года
город Якутск


Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) в составе судьи Ивашина Д.И., рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью "14 регион" (ИНН <***>, ОГРН <***>) к обществу с ограниченной ответственностью "Фортис" (ИНН <***>, ОГРН <***>) о взыскании 1 355 975,12 руб., без вызова сторон,

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "14 регион" обратилось в Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Фортис" о взыскании задолженности по универсальным передаточным документам в размере 1 355 975,12 руб., из них сумма неосновательного обогащения в размере 1 158 130 руб., проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 197 845,12 руб.; расходов по уплате государственной пошлины в размере 26 560 руб.

Расчет неустойки судом проверен, признан неверным ввиду неприменения положений законодательства о моратории на банкротство.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 28.03.2022 N 497 "О введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами" с 01.04.2022 сроком на 6 месяцев вводится мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами, в отношении юридических лиц и граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, кроме застройщиков многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, включенных в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" в единый реестр проблемных объектов на дату вступления в силу настоящего постановления.

Таким образом, мораторий на банкротство применяется в отношении любых лиц, кроме застройщиков многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, включенных в единый реестр проблемных объектов на дату вступления в силу настоящего постановления.

Мораторий на банкротство действовал в период с 01.04.2022 по 01.10.2022.

Согласно п. 7 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.12.2020 N 44 "О некоторых вопросах применения положений статьи 9.1 Федерального закона от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" в период действия моратория проценты за пользование чужими денежными средствами (статья 395 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), неустойка (статья 330 ГК РФ), пени за просрочку уплаты налога или сбора (статья 75 Налогового кодекса Российской Федерации), а также иные финансовые санкции не начисляются на требования, возникшие до введения моратория, к лицу, подпадающему под его действие (подпункт 2 пункта 3 статьи 9.1, абзац десятый пункта 1 статьи 63 Закона о банкротстве). В частности, это означает, что не подлежит удовлетворению предъявленное в общеисковом порядке заявление кредитора о взыскании с такого лица финансовых санкций, начисленных за период действия моратория.

С учетом вышеизложенных положений закона и разъяснений судебной практики неустойка подлежит начислению с 04.07.2022 по 24.10.2022, за исключением периода действия моратория на банкротство с 01.04.2022 по 01.10.2022.

Задолженность

Период просрочки

Ставка

Формула

Проценты

с
по

дней

1 158 130,00 р.

04.07.2020

26.07.2020

23

4,50

1 158 130,00 ? 23 ? 4.5% / 366

3 275,04 р.

1 158 130,00 р.

27.07.2020

31.12.2020

158

4,25

1 158 130,00 ? 158 ? 4.25% / 366

21 248,20 р.

1 158 130,00 р.

01.01.2021

21.03.2021

80

4,25

1 158 130,00 ? 80 ? 4.25% / 365

10 788,06 р.

1 158 130,00 р.

22.03.2021

25.04.2021

35

4,50

1 158 130,00 ? 35 ? 4.5% / 365

4 997,41 р.

1 158 130,00 р.

26.04.2021

14.06.2021

50

5,00

1 158 130,00 ? 50 ? 5% / 365

7 932,40 р.

1 158 130,00 р.

15.06.2021

25.07.2021

41

5,50

1 158 130,00 ? 41 ? 5.5% / 365

7 155,02 р.

1 158 130,00 р.

26.07.2021

12.09.2021

49

6,50

1 158 130,00 ? 49 ? 6.5% / 365

10 105,87 р.

1 158 130,00 р.

13.09.2021

24.10.2021

42

6,75

1 158 130,00 ? 42 ? 6.75% / 365

8 995,34 р.

1 158 130,00 р.

25.10.2021

19.12.2021

56

7,50

1 158 130,00 ? 56 ? 7.5% / 365

13 326,43 р.

1 158 130,00 р.

20.12.2021

13.02.2022

56

8,50

1 158 130,00 ? 56 ? 8.5% / 365

15 103,28 р.

1 158 130,00 р.

14.02.2022

27.02.2022

14

9,50

1 158 130,00 ? 14 ? 9.5% / 365

4 220,04 р.

1 158 130,00 р.

28.02.2022

31.03.2022

32

20,00

1 158 130,00 ? 32 ? 20% / 365

20 306,94 р.

Сумма основного долга: 1 158 130,00 р.

Сумма процентов: 127 454,03 р.


Задолженность

Период просрочки

Ставка

Формула

Проценты

с
по

дней

1 158 130,00 р.

02.10.2022

24.10.2022

23

7,50

1 158 130,00 ? 23 ? 7.5% / 365

5 473,35 р.

Сумма основного долга: 1 158 130,00 р.

Сумма процентов: 5 473,35 р.


Руководствуясь статьями 110, 170, 228, 229 ААПК РФ, арбитражный суд

РЕШИЛ:

взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Фортис" (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью "14 регион" (ИНН <***>, ОГРН <***>) задолженность по универсальным передаточным документам в размере 1 291 057,38 руб., из них основной долг в размере 1 158 130 руб., проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 132 927,38 руб. руб. за период с 04.07.2020 по 24.10.2022, за исключением периода действия моратория на банкротство с 01.04.2022 по 01.10.2022; расходы по уплате государственной пошлины в размере 25 288 руб.

В остальной части иска отказать.

Решение подлежит немедленному исполнению.

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Четвертый арбитражный апелляционный суд в течение пятнадцати дней со дня его принятия.

Апелляционная жалоба подаётся через Арбитражный суд Республики Саха (Якутия).


Судья Д.И. Ивашин